招标编号： 2*开通会员可解锁*36

大唐灌云光伏发电有限公司大唐滨海南区

H4-1#海上风电项目勘察设计招标采购

招标文件

招标人：大唐灌云光伏发电有限公司招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

2025 年 12 月

2

目录

目录

............................................................................................................................................1

总说明

......................................................................................................................................11

第一章招标公告

......................................................................................................................13

1. 招标条件

........................................................................................................................13

2. 项目概况与招标范围

....................................................................................................13

3. 投标人资格要求

............................................................................................................13

4. 技术成果经济补偿

........................................................................................................15

5. 招标文件的获取

............................................................................................................15

6. 投标文件的递交

............................................................................................................15

7. 发布公告的媒介

............................................................................................................16

8. 联系方式

........................................................................................................................16

9. 提出异议、投诉的渠道和方式

....................................................................................16

10. 监督部门

......................................................................................................................16

第二章 投标人须知

..............................................................................................................17

投标人须知前附表

..............................................................................................................17

1. 总则

................................................................................................................................24

1.1 招标项目概况

..........................................................................................................24

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

..........................................................................24

1.3 招标范围、勘察设计服务期限和质量标准

..........................................................24

1.4 投标人资格要求

......................................................................................................24

1.5 费用承担

...................................................................................................................26

1.6 保密

..........................................................................................................................28

1.7 语言文字

..................................................................................................................29

1.8 计量单位

..................................................................................................................29

1.9 踏勘现场

..................................................................................................................29

1.10 投标预备会

............................................................................................................29

1.11 分包

........................................................................................................................29

3

1.12 响应和偏差

............................................................................................................29

2. 招标文件

........................................................................................................................30

2.1 招标文件的组成

......................................................................................................30

2.2 招标文件的澄清

......................................................................................................30

2.3 招标文件的修改

......................................................................................................31

2.4 招标文件的异议

......................................................................................................31

3.投标文件

..........................................................................................................................31

3.1 投标文件的组成

......................................................................................................31

3.2 投标报价

..................................................................................................................32

3.3 投标有效期

..............................................................................................................34

3.4 投标保证金

..............................................................................................................35

3.5 资格审查资料

..........................................................................................................35

3.6 备选投标方案

..........................................................................................................36

3.7 投标文件的编制

......................................................................................................36

4. 投标

................................................................................................................................37

4.1 投标文件的密封和标记

..........................................................................................37

4.2 投标文件的递交

......................................................................................................37

4.3 投标文件的修改与撤回

..........................................................................................37

5. 开标

................................................................................................................................37

5.1 开标时间和地点

......................................................................................................37

5.2 开标程序

..................................................................................................................38

5.3 开标异议

..................................................................................................................38

6.评标

..................................................................................................................................38

6.1 评标委员会

..............................................................................................................38

6.2 评标原则

..................................................................................................................39

6.3 评标

..........................................................................................................................39

7. 合同授予

........................................................................................................................39

7.1 中标候选人公示

......................................................................................................39

7.2 评标结果异议

..........................................................................................................39

7.3 中标候选人履约能力审查

......................................................................................39

4

7.4 定标

..........................................................................................................................39

7.5 中标通知

..................................................................................................................39

7.6 技术成果经济补偿

..................................................................................................39

7.7 履约担保

..................................................................................................................40

7.8 签订合同

..................................................................................................................40

8. 重新招标和不再招标

....................................................................................................40

8.1 重新招标

..................................................................................................................40

8.2 不再招标

..................................................................................................................40

9. 纪律和监督

....................................................................................................................41

9.1 对招标人的纪律要求

..............................................................................................41

9.2 对投标人的纪律要求

..............................................................................................41

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

..............................................................................41

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

..........................................................41

9.5 投诉

..........................................................................................................................41

10. 是否采用电子招标投标

..............................................................................................41

11. 需要补充的其他内容

..................................................................................................41

12. 招标文件中关于知识产权的免责声明

......................................................................42

第三章

评标办法（综合评估法）......................................................................................43

评标办法前附表

..................................................................................................................43

1. 评标方法

........................................................................................................................50

2.评审标准

..........................................................................................................................50

2.1 初步评审标准

...........................................................................................................50

2.2 分值权重构成与评分标准

.......................................................................................50

3.评标程序

..........................................................................................................................50

3.1 初步评审

...................................................................................................................50

3.2 详细评审

...................................................................................................................51

3.3 投标文件的澄清

.......................................................................................................51

3.4 评标结果

...................................................................................................................52

第四章

合同条款及格式......................................................................................................53

5

第一节 通用合同条款

......................................................................................................53

1.一般约定...........................................................................................................................53

1.1 词语定义....................................................................................................................53

1.2 语言文字....................................................................................................................55

1.3 适用法律....................................................................................................................55

1.4 合同文件的优先顺序................................................................................................55

1.5 合同协议书................................................................................................................55

1.6 文件的提供和照管....................................................................................................55

1.7 联络............................................................................................................................56

1.8 转让............................................................................................................................56

1.9 严禁贿赂...................................................................................................................56

1.10 知识产权..................................................................................................................56

1.11 文件及信息的保密..................................................................................................56

1.12 发包人要求..............................................................................................................56

1. 发包人义务 .....................................................................................................................57

2.1 遵守法律....................................................................................................................57

2.2 发出开始勘察设计通知............................................................................................57

2.3 办理证件和批件........................................................................................................57

2.4 支付合同价款............................................................................................................57

2.5 提供勘察设计资料....................................................................................................57

2.6 其他义务....................................................................................................................57

2. 发包人管理 .....................................................................................................................57

3.1 发包人代表................................................................................................................57

3.2 监理人........................................................................................................................58

3.3 发包人的指示............................................................................................................58

3.4 决定或答复................................................................................................................58

3. 勘察设计人义务 .............................................................................................................58

4.1 勘察设计人的一般义务............................................................................................58

4.2 履约担保....................................................................................................................59

4.3 分包和不得转包........................................................................................................59

6

4.4 联合体........................................................................................................................60

4.5 项目负责人（设计总工程师）................................................................................60

4.6 勘察设计人员的管理................................................................................................60

4.7 撤换项目负责人（设计总工程师）和其他人员....................................................61

4.8 保障人员的合法权益................................................................................................61

4.9 合同价款应专款专用................................................................................................61

4. 勘察设计要求 .................................................................................................................61

5.1 一般要求....................................................................................................................61

5.2 勘察设计依据............................................................................................................62

5.3 勘察设计范围............................................................................................................62

5.4 勘察作业要求............................................................................................................62

5.5 勘察设备要求............................................................................................................63

5.6 临时占地和设施要求................................................................................................64

5.7 勘察安全作业要求....................................................................................................64

5.8 环境保护要求............................................................................................................65

5.9 事故处理要求............................................................................................................65

5.10 勘察设计文件要求..................................................................................................65

5. 开始勘察设计和完成勘察设计 .....................................................................................65

6.1 开始勘察设计............................................................................................................65

6.2 发包人引起的周期延误............................................................................................65

6.3 非人为因素引起的周期延误....................................................................................66

6.4 勘察设计人引起的周期延误....................................................................................66

6.5 第三人引起的周期延误............................................................................................66

6.6 完成勘察设计............................................................................................................66

6.7 提前完成勘察设计....................................................................................................66

6. 暂停勘察设计 .................................................................................................................67

7.1 发包人原因暂停勘察设计........................................................................................67

7.2 勘察设计人原因暂停勘察设计................................................................................67

7.3 暂停期间的文件照管................................................................................................67

7. 勘察设计文件 .................................................................................................................67

7

8.1 勘察设计文件接收....................................................................................................67

8.2 发包人审查勘察设计文件........................................................................................68

8.3 审查机构审查勘察设计文件....................................................................................68

8. 勘察设计责任与保险 .....................................................................................................68

9.1 工作质量责任............................................................................................................68

9.2 勘察设计文件错误责任............................................................................................69

9.3 勘察设计责任主体....................................................................................................69

9.4 勘察设计责任保险....................................................................................................69

9. 施工期间配合 .................................................................................................................69

10. 合同变更 .......................................................................................................................70

11.1 变更情形..................................................................................................................70

11.2 合理化建议..............................................................................................................70

11. 合同价格与支付 ...........................................................................................................70

12.1 合同价格..................................................................................................................70

12.2 定金或预付款..........................................................................................................71

12.3 中期支付..................................................................................................................71

12.4 费用结算..................................................................................................................71

12. 不可抗力 .......................................................................................................................71

13.1 不可抗力的确认......................................................................................................71

13.2 不可抗力的通知......................................................................................................72

13.3 不可抗力后果及其处理..........................................................................................72

13. 违约 ...............................................................................................................................72

14.1 勘察设计人违约......................................................................................................72

14.2 发包人违约..............................................................................................................72

14.3 第三人造成的违约 .................................................................................................73

14. 争议的解决 ...................................................................................................................73

15. 档案归档 .......................................................................................................................73

第二节 专用合同条款

......................................................................................................74

1. 一般约定 .........................................................................................................................74

1.1 词语定义与解释........................................................................................................74

8

1.3 法律............................................................................................................................74

1.4 合同文件的优先顺序................................................................................................74

1.6 文件的提供和照管....................................................................................................75

1.7 联络............................................................................................................................75

1.10 知识产权..................................................................................................................75

1.12 发包人要求..............................................................................................................76

2. 发包人义务 .....................................................................................................................76

3. 发包人管理 .....................................................................................................................76

3.1 发包人代表................................................................................................................76

3.2 监理人........................................................................................................................77

3.4 决定或答复................................................................................................................77

4. 勘察设计人义务 .............................................................................................................77

4.1 勘察设计人的一般义务............................................................................................77

4.2 履约担保...................................................................................................................77

4.4 联合体........................................................................................................................77

4.5 项目负责人（设计总工程师）................................................................................77

5. 勘察设计要求 .................................................................................................................78

5.1 一般要求....................................................................................................................78

5.2 勘察设计依据............................................................................................................79

5.3 勘察设计范围............................................................................................................79

5.7 勘察安全作业要求....................................................................................................79

5.11 工程勘察设计保证措施..........................................................................................79

6. 开始勘察设计和完成勘察设计 .....................................................................................79

6.1 开始勘察设计...........................................................................................................79

6.2 发包人引起的周期延误............................................................................................80

6.3 非人为因素引起的周期延误....................................................................................81

6.4 勘察设计人引起的周期延误....................................................................................81

6.6 完成勘察设计............................................................................................................81

6. 暂停勘察设计 .................................................................................................................81

7.2 勘察设计人原因暂停勘察设计 ...............................................................................81

9

7.4 暂停勘察设计后的复工............................................................................................81

7. 勘察设计文件 .................................................................................................................82

8.1 勘察设计文件接收....................................................................................................82

8.2 发包人审查勘察设计文件........................................................................................82

10. 施工期间配合 ...............................................................................................................82

11. 合同变更 .......................................................................................................................83

11.2 合理化建议.............................................................................................................83

13. 合同价格与支付 ...........................................................................................................83

12.1 合同价格..................................................................................................................83

12.2 定金或预付款..........................................................................................................85

12.3 中期支付..................................................................................................................85

12.4 费用结算..................................................................................................................85

14. 不可抗力 .......................................................................................................................85

13.1 不可抗力的确认......................................................................................................85

14. 违约 ...............................................................................................................................86

14.1 勘察设计人违约......................................................................................................86

14.2 发包人违约责任......................................................................................................86

14.4 合同解除..................................................................................................................87

15. 争议的解决 ...................................................................................................................87

17. 专用合同条款附件 .......................................................................................................87

附件

1：项目进度安排...................................................................................................88

附件

2：勘察设计人向发包人交付的工程设计文件目录...........................................89

附件

3：本项目的勘察设计人员表...............................................................................90

附件

4：勘察设计进度表...............................................................................................91

附件

5：施工图交付计划...............................................................................................92

附件

6：考核办法（如有）...........................................................................................93

附件

7：廉洁合同...........................................................................................................94

第三节 合同附件格式

......................................................................................................95

附件一：合同协议书

......................................................................................................95

附件二：履约担保格式

..................................................................................................97

10

第二卷 技术文件

....................................................................................................................98

第五章

发包人要求................................................................................................................99

一、勘察设计要求

..............................................................................................................99

1.1 项目概况

..................................................................................................................99

1.2 勘察设计范围和内容

..............................................................................................99

1.3 项目使用功能的要求

............................................................................................100

1.4 勘察设计人员要求

................................................................................................100

1.5 工期要求

................................................................................................................100

1.6 三维设计要求

........................................................................................................101

1.7 其他要求

................................................................................................................101

二、适用规范标准

............................................................................................................101

三、成果文件要求

............................................................................................................101

四、发包人财产清单

........................................................................................................102

4.1 发包人提供的设备、设施

....................................................................................102

4.2 发包人提供的资料

................................................................................................102

4.3 发包人财产使用要求及退还要求

........................................................................103

五、发包人提供的便利条件

............................................................................................103

5.1 发包人提供的生活条件

........................................................................................103

5.2 发包人提供的交通条件

........................................................................................103

5.3 发包人提供的网络、通讯条件

............................................................................103

5.4 发包人提供的协助人员

........................................................................................103

六、勘察设计人需要自备的工作条件

............................................................................103

七、发包人的其他要求

....................................................................................................103

第三卷 投标文件

..................................................................................................................104

第六章

投标文件格式........................................................................................................105

商务投标文件

........................................................................................................................106

一、投标函及投标函附录

................................................................................................108

（一）投标函

................................................................................................................108

11

（二）投标函附录

........................................................................................................110

二、法定代表人身份证明

................................................................................................111

三、授权委托书

................................................................................................................112

四、联合体协议书（若有）

............................................................................................113

五、投标保证金

................................................................................................................114

六、投标人关于资格的声明函

........................................................................................115

七、资格审查资料

............................................................................................................116

（一）基本情况表

........................................................................................................116

（二）近年财务状况表

................................................................................................117

（三）

投标人近五年荣誉及获奖情况的证明文件..................................................118

八、商务部分投标文件差异表

........................................................................................120

九、商务部分评标因素统计表

........................................................................................122

十、廉洁合同

....................................................................................................................123

十一、投标人须知前附表规定的其他材料

....................................................................125

技术投标文件

........................................................................................................................126

一、近年完成的类似勘察设计项目情况表

....................................................................128

（一）近年完成的类似勘察设计项目情况汇总表（此表必需填写）

....................128

（二）近年完成的类似勘察设计项目情况明细表（序号：

1）..............................129

（三）正在勘察设计和新承接的项目情况表（序号：

1）......................................129

二、勘察设计工程概况

....................................................................................................131

三、勘察设计范围、勘察设计内容

................................................................................131

四、勘察设计依据、勘察设计工作目标

........................................................................131

五、勘察设计机构设置（框图）、岗位职责

................................................................131

六、勘察设计说明和勘察设计方案

................................................................................131

（一）总体规划及总平面布置方案

............................................................................131

（二）主要建构筑物布置、结构选型及地基处理方案

............................................131

（三）主要工艺系统及主要设备选型

........................................................................131

（四）工程主要技术经济指标及保证措施

................................................................131

（五）优化设计专题、成果及创新亮点

....................................................................131

12

七、拟投入的设计人员（附相应的证明资料）

............................................................131

（一）拟委任的主要人员汇总表

................................................................................131

（二）主要人员简历表

................................................................................................131

八、勘察设计进度及保障措施

........................................................................................132

九、勘察设计质量、安全保证体系及保证措施

............................................................132

十、勘察设计工作重点、难点分析

................................................................................132

（一）专题报告

............................................................................................................132

（二）重点、难点分析

................................................................................................133

十一、对本工程勘察设计的合理化建议

........................................................................133

十二、造价

........................................................................................................................133

十三、投标文件其他要求

................................................................................................133

十四、技术部分投标文件差异表

....................................................................................134

十五、技术部分评标因素统计表

....................................................................................135

价格投标文件

........................................................................................................................137

一、报价编制说明

............................................................................................................139

二、 报价表

......................................................................................................................140

13

总说明

1 本招标文件由以下章节组成

第一章 招标公告第二章 投标人须知第三章 评标办法第四章 合同条款及格式第五章 发包人要求第六章 投标文件格式

上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记

录及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性

要求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

3 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。

14

第一章招标公告

（江苏公司）大唐滨海南区 H4-1#（200MW）海上风电项目

勘察设计

招标公告

1. 招标条件

本招标项目大唐灌云光伏发电有限公司大唐滨海南区 H4-1#海上风电项目

勘察设计招标采购已由 江苏省发改委 （项目审批、核准或备案机关名称）以《关于印发江苏省新一轮海上风电项目配置结果的通知》（苏发改能源发[2025]99 号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为大唐（滨海）能源开发有限公司，后续与中标人签订合同，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为大唐灌云光伏发电有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标编号：2*开通会员可解锁*362.2 项目名称：大唐灌云光伏发电有限公司大唐滨海南区 H4-1#海上风电

项目勘察设计招标采购

2.3 建设地点：江苏省盐城市滨海县。2.4 建设规模：200MW。2.5 勘察设计服务期限：自合同生效之日起，在工程建成移交生产，实现

投产达标，结清勘察设计费后自行终止

2.6 招标范围：海上风电项目的初步设计阶段的勘察设计、施工图设计阶

段的勘察设计、竣工图编制及技术服务工作等。涉及工程建设范围包括：海上风电场（风机、海上升压站、集电海缆）、送出海缆、登陆设施、陆上集电线路、陆上集控中心等。具体要求详见第五章发包人要求。

3. 投标人资格要求

3.1 通用资格条件3.1.1 投标人应为具有履约能力和承担法律责任的法人或其他组织。3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未

被重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

3.1.3 否决项包括供应商的以下情形：（1）在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）被列入严重失信主体名

单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停

止授标或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有效期结束时间晚于投标截止日的。

15

对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节

进行复核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上述否决投标条款所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照招标文件载明的方式进行举证。

3.1.4 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质

进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

3.1.5 符合法律、法规规定的其他条件。3.2 专用资格条件：3.2.1 企业资质要求：须具备工程设计综合甲级资质和工程勘察综合甲级

资质或工程设计电力行业甲级及以上资质和工程勘察综合甲级资质。

3.2.2 企业业绩要求：提供近 5 年至少独立承担 1 个及以上 200MW（非潮

间带）及以上海上风电场（场址）勘察设计业绩。

3.2.3 人员资质要求：拟派项目负责人或设计总工程师须具有高级及以上

职称或勘察设计类注册工程师。

3.2.4 人员业绩要求：提供至少 1 个已完成 200MW 及以上的海上风电场

（场址）勘察设计阶段业绩的项目负责人或设计总工程师业绩。

3.2.5 本次招标不接受联合体投标。3.2.6 其他特殊要求：（1）勘察设计阶段业绩：不包含预可研、可研业绩和分包业绩。证明材

料：合同（至少包含合同首页、签字盖章页、合同主要内容页、用户证明）。

（2）拟派项目负责人或设计总工程师业绩证明材料：合同（至少包含合同

首页、签字盖章页和合同主要内容页），若合同中无项目负责人姓名，须提供对应的成果文件或用户证明等有盖章的证明材料，否则不予认可。

（3）首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与投标时，属于工业和信

息化部等部门相关名录所列首台(套)装备、首批次材料、首版次软件的，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果的，仅需提交正式印发的名录文件并说明本次投标属于名录中的哪一项，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求。

3.3 注意事项： 3.3.1 以上资质要求均须提供相关证书扫描件或电子证书。3.3.2 业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。3.3.3 用户证明须由最终用户盖章，可以是质检证明、验收证明、使用证

明、回访记录。

3.3.4 提供的相关证明材料应清晰可辨，不能识别有效信息的不予认可。3.3.5 本次招标采用电子方式开评标，除联合体协议书（如有）、法定代

表人身份证明、法定代表人授权委托书需要满足签字盖章要求外，投标商务文件、技术文件、价格文件和其他文件首页由法定代表人或其委托代理人电子签字并加盖单位电子公章后，即视为满足招标文件所有签字盖章要求。并按照规定的时间上传加密的投标文件即可，无需逐页签字盖章。

4. 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果（不给予）经济补偿。给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费： / 。

16

5. 招标文件的获取

5.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，2025 年 12 月 16 日

至 2025 年 12 月 30 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com），下载电子招标文件。

5.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com），标书

费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。

5.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投

标单位在下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙，《CA 证书电子钥匙办理指南》详见（电子招投标交易平台），咨询电话：400-888-6262。

5.4 其他注意事项：5.4.1 即日起，我公司开具的标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购

买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。

6. 投标文件的递交

6.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截

止时间，下同）为 2026 年 01 月 06 日 09 时 00 分整（如有变化，另行通知），投标人应在截止时间前通过电子商务平台递交电子投标文件。

6.2 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。6.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”。6.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投

标操作不熟悉的投标人，请与平台客服人员联系。

6.5 本次招标以大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com）投标人上传加密的

投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小不能超过 800M，投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20 个，且单个文件的大小不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告仅在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn)、

大唐电子商务平台(www.cdt-ec.com)上发布。未经许可，其它任何网站不得转载；如有发现，将追究非法转载单位的责任。

8. 联系方式

招 标 人：大唐灌云光伏发电有限公司地 址：南京市鼓楼区中山北路 623 号招标代理机构：北京国电工程招标有限公司地址：北京石景山银河大街 6 号院 1 号楼银河财智中心邮编：100040联系人：李岑电话：*开通会员可解锁*

17

电子邮件：licen@cweme.com

.

9. 提出异议、投诉的渠道和方式

接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司采购业务异议、投诉电话：*开通会员可解锁*-3采购业务异议、投诉路径：登录大唐集团电子商务平台（https://www.cdt-

ec.com）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。

10. 监督部门

本招标项目的监督部门为：中国大唐集团有限公司供应链管理部

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)： （签名)

招标人或其招标代理机构： （盖章)

18

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

见招标公告

1.1.3

招标代理机构

见招标公告

1.1.4

招标项目名称

见招标公告

1.1.5

项目建设地点

见招标公告

1.1.6

项目建设规模

见招标公告

1.1.7

项目投资估算

___________________________________

1.2.1

资金来源及比例

见招标公告

1.2.2

资金落实情况

已落实

1.3.1

招标范围

见招标公告

★1.3.2

勘察设计服务期限

见招标公告

★1.3.3

设计要求及质量标准

一、设计要求勘察设计单位应按照中国大唐集团有限公司相关标准化设计规范、设备物资选型导则等开展风力发电工程设计，优化设备物资采购方案，提高采购效率，降低采购成本。二、质量标准1.本工程质量标准全面执行国家和行业颁布的现行有效的有关规范、标准；2.中国大唐集团有限公司风力发电项目设计指导意见（试行）(新工〔2021〕17 号)3.满足《中国大唐集团电力建设项目“+四优工程”创建管理规定（试行）》要求。

1.4.1

投标人资质条件、能力、信誉

★一、资质要求：见招标公告；★二、财务要求：见招标公告；★三、业绩要求：见招标公告；★四、项目负责人（设计总工程师）的资格要求：见招标公告；★五、其他主要人员要求： 见招标公告 。；六、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5 资格审查资料”。

19

条款号

条款名称

编列内容

★1.4.2

是否接受联合体投标

☑不接受□接受，应满足下列要求：见招标公告

★1.4.3、

1.4.4

投标人不得存在的其他情形

具体要求见投标人须知“第 1.4.3 和 1.4.4”

1.9.1

踏勘现场

☑不组织□组织，踏勘时间：_________________

踏勘集中地点：____________踏勘联系人：______________

联系方式：________________

1.10.1

投标预备会

☑不召开□召开，召开时间：_________________

召开地点：_______________

1.10.2

投标人在投标预备会前提出问题

时间：现场踏勘时间之前形式：投标人应在大唐电子商务平台上传（www.cdt-ec.com）

1.10.3

招标文件澄清发出的形式

由大唐电子商务平台发布（www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

1.11.1

分包

☑不允许□允许，分包内容要求：_________________ 分包金额要求：_________________

分包人的资质要求：_____________

1.12.1

实质性要求和条件

法律法规要求及招标文件中有“★”标示的条款均为实质性要求和条件

1.12.3

偏差

☑不允许□允许，最高项数：_________________

偏差范围：_________________

偏差幅度：_________________

2.1

构成招标文件的其他资料

___________________________________

2.2.1

投标人要求澄清招标文件

时间：投标截止时间前 10 日

形式：投标人应在大唐电子商务平台上传（www.cdt-ec.com）

2.2.2

招标文件澄清发出的形式

由大唐电子商务平台发布（www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

20

条款号

条款名称

编列内容

2.2.3

投标人确认收到招标文件澄清

时间：收到（查看）后即为确认

形式：投标人应在大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com）确认

2.3.1

招标文件修改发出的形式

在大唐电子商务平台发布（www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.3.2

投标人确认收到招标文件修改

时间：收到（查看）后即为确认

形式：投标人应在大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com）确认并回执

3.1.1

构成投标文件的其他资料

_____________无______________________

3.2.1.2

报价方式

固定总价形式，投标文件报价全部采用人民币表示。

3.2.1.3

最高投标限价

☑无□★有，最高投标限价：XX 万元

3.2.1.4

增值税税金的计算方法

按国家现行办法计算。（1）招标文件未明确税率，投标人报价税率不一致时，按照含税价进行评审；（2）招标文件明确税率，投标人报价税率与招标文件要求税率不一致，一般情况下按照不含税价格折算至同一基准作为评标价格，但招标文件已明确投标报价税率与招标文件要求税率不一致应否决的除外。

3.2.4

投标报价的其他要求

投标报价应包含招标代理服务费、大唐电子商务平台交易费及招标文件要求的其他费用。

★3.3.1

投标有效期

投标截止时间后 180 天

★3.4.1

投标保证金

1.投标保证金金额 99110 元，形式可为投标保函或银行电汇。2.投标保证金为投标保函形式的，需在投标截止时间前将见索即付的投标保函原件送达招标代理机构，同时随投标文件上传投标保函扫描件。送达地址： 北京市石景山区银河大街银河财智中心A1 座 送达邮编： 100040 送达联系人： 李经理、单经理 联系电话： *开通会员可解锁* 3.投标保证金为银行电汇的操作流程：保证金电汇金 额 及 账 户 详 见 大 唐 电 子 商 务 平 台 （ www.cdt-ec.com），在“参与投标-已参与项目”菜单下查看

21

条款号

条款名称

编列内容

需要交纳保证金的标段，点击操作栏“参与信息”查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注意：与购买招标文件开户行账号不同）等支付信息，并根据页面提示信息支付保证金。3.1 为提高投标保证金收退效率，保证金收退方式为大唐电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录大唐电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退还金额为扣除中标服务费后剩余部分。如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、大额支付行号、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。3.2 投标保证金必须以投标人的基本账户电汇（不允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇）。如投标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇（不允许将多个标的保证金合成一笔）。如因本条原因造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承担相关责任。3.3 招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。3.4 招标人及/或招标代理机构（代理机构名称）退还投标保证金的地点为线上，投标人收取退还的投标保证金的地点同上。4.投标人参加多个项目或者多个标段时，应按项目、标段分别提交投标保证金。投标人以联合体形式投标的，原则上由牵头方缴纳投标保证金（联合体协议书另有约定的，从其约定），其提交的投标保证金对联合体各方均有约束力。5.中标通知书发出后 5 个工作日内，与中标人开始结算中标服务费，结算完中标服务费后，退还剩余投标保证金或归还投标保函原件。6.中标通知书发出后 5 个工作日内，向未中标人退还投标保证金或归还投标保函原件。

3.4.4

其他可以不予退还投标保证金的情形

___________________

22

条款号

条款名称

编列内容

3.5

资格审查资料的特殊要求

☑无□有，具体要求：______________________

3.5.2

近年财务状况的年份要求

近 3 年（2022 年至 2024 年）

3.5.3

近年完成的类似项目情况的时间要求

近 5 年（2020 年 1 月 1 日至投标截止日）

3.6.1

是否允许递交备选投标方案

不允许

4.1.1

电子投标文件加密要求

投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。投标时需使用大唐电子商务平台指定的电子钥匙（中国金融认证中心（CFCA））。

★4.2.1

投标截止时间

见招标公告

4.2.2

投标人递交投标文件的地点

电子投标文件在大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com）上传递交

4.2.3

投标文件是否退还

否

5.1

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点

5.2

开标程序

电子开标

6.1.1

评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人以上单数其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一评标专家确定方式：随机抽取

6.3.2

评标委员会推荐中标候选人的人数

1-3 人

7.1

中标候选人公示媒介及期限

公示媒介：中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.cn）、大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com）。公示期限：3 日

7.4

是否授权评标委员会确定中标人

否

7.6

技术成果经济补偿

☑不补偿□补偿，补偿标准：______________________

23

条款号

条款名称

编列内容

7.7.1

履约担保

是否要求中标人提交履约担保：☑要求，履约担保的形式：履约保证金或银行保函；

履约担保的金额：合同金额的 10%；

□不要求

10

是否采用电子招标投标

本次招标以大唐电子商务平台确认（www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的（技术文件、商务文件、价格文件、投标总价等），视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质性要求，由评标委员会依法否决其投标。开标采用在大唐电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标公司在大唐电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在大唐电子商务平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失（如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用）。解密失败原因的说明由第三方机构中国金融认证中心（CFCA）提供。虽然解密成功，投标文件无法读取（含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况），由评标委员会依法否决其投标。当发生极端情况（或不可抗力）造成无法正常电子开评标时，视为未递交投标文件。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复（程序、中间件、数据库及网络交换机等)；大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复（电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等）；服务器端软、硬件出现故障无法修复（解密服务、中间件、数据库及网络交换机、安全设备等）。

11

需要补充的其他内容

1. 本次招标的招标代理服务费（中标服务费）和

24

条款号

条款名称

编列内容

大唐电子商务平台交易费向中标人收取。1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由招标代理机构向中标人收取，发票由招标代理机构开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150 号）。2）大唐电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，在大唐电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。2.“招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标人住所地见招标公告。3.“招标代理机构与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标代理机构住所地见招标公告。4.关于合同生效及预付款需遵守中国大唐集团有限公司的相关具体要求。5.即日起标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以发送邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。6.投标文件以投标人在开标截止日期前递交的电子版投标为准。开标截止时间前，投标人应按招标文件要求在中国大唐集团有限公司电子商务平台（投标工具）响应投标： 【标书制作】中上传商

25

条款号

条款名称

编列内容

务技术文件及填写开标一览表（上传分项报价如有）、【评审响应】中绑定每一项详细评审指标项对应的投标文件开始页及结束页、【评审应答】中填写【其他评审因素填写】和【评分类评审因素应答（参照示例填写准确及完整）】。请投标人合理安排投标时间，以免投标不完整。投标工具技术支持 400-888-6262。

12

招标文件中关于知识产权的免责声明

12.1 招标人有义务对其向招标代理机构提供的文件进行全面的知识产权权利审查，保证其提供的所有文件不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。12.2 招标代理机构作为招标代理机构，为招标人和投标人提供交易便利，本公司所发布的招标文件均来自招标人，招标文件已经过招标人审查，其中不涉及侵犯任何第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。12.3 投标人应对其向招标代理机构递交的投标文件进行全面的知识产权权利审查，保证投标文件中没有侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。12.4 如招标人或者投标人因自身原因造成在招标文件或者投标文件中存在侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权的内容，应由招标人或者投标人承担相应的赔偿责任。

注：如后续文字描述与本前附表内容有不一致的，以前附表内容为准。

26

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施

条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、勘察设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 勘察设计服务期限：见投标人须知前附表。1.3.3 勘察设计要求及质量标准：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）项目负责人（设计总工程师）的资格要求：见投标人须知前附表；（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。（6）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1

项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人

和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，

否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本招标项目的代建人；（6）为本招标项目的招标代理机构；

27

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（9）被依法暂停或者取消投标资格；（10）被责令停业、暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（12）在最近三年内发生重大勘察或设计质量问题（以相关行业主管部门的行政

处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）被列入严重失信主体名单，

且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.4.4 投标人若出现以下情况，将可能视为串通投标：（1）不同投标人的联系人名称、身份证号码、电子邮箱、联系电话一致；（2）不同投标人的投标保证金从同一账号汇出或汇入同一虚拟账号；（3）不同投标人的招标文件下载或投标文件上传 IP 地址一致；（4）不同投标人的投标硬件设备环境信息一致，包括：网卡 MAC 地址信息、硬盘

信息、主板信息、CPU 信息；

（5）不同投标人的投标文件作者或最后一次保存者一致（特殊情况除外）；（6）同一标段不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（7）不同投标人的投标文件相互混装，或投标文件中出现另一个投标人的财务审

计报告、或资质证书等资料；

（8）不同投标人的投标文件异常一致，或投标报价呈规律性差异，或投标文件中

错误的内容异常一致、或分项报价的价格多处完全相同；

（9）其他串通投标行为。具体情况由评标委员会结合相关法律法规、招标文件等认定。1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2 本次招标的招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向

中标人收取。

（1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。一般项

目招标代理服务费计费按单标段中标金额计算，中标通知书发出后向中标人收取招标代理服务费，中标人的投标保证金金额不足以支付招标代理服务费或采用银行保函等形式投标保证金的，中标人应及时补足差额或足额支付招标代理服务费。框架、长协项目按单个合同或订单实际执行情况结算。取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150 号）。

招标代理服务费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

1.6500%

1.6500%

1.1000%

100～500 万元

1.2100%

0.8800%

0.7700%

500～1000 万元

0.8800%

0.4950%

0.6050%

28

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

1000～5000 万元

0.5500%

0.2750%

0.3850%

5000～10000 万元

0.2750%

0.1100%

0.2200%

1～5 亿元

0.0550%

0.0550%

0.0550%

5～10 亿元

0.0385%

0.0385%

0.0385%

10～50 亿元

0.0088%

0.0088%

0.0088%

50～100 亿元

0.0066%

0.0066%

0.0066%

100 亿元以上

0.0044%

0.0044%

0.0044%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流

程）

350 万元

300 万元

450 万元

有关说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如

下：

100 万元×1.100%=1.1 万元（500-100）万元×0.77%=3.08 万元（1000-500）万元×0.605%=3.025 万元（5000-1000）万元×0.385%=15.4 万元（6000-5000）万元×0.22%=2.2 万元合计收费=1.1+3.08+3.025+15.4+2.2=24.805（万元）

29

（2）电子商务平台交易费向成交供应商收取。电子商务平台交易费应包含在总报

价中，在报价中不再单独列项。中标人在电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具。非长协类项目（含框架采购等），交易费收取额按照单个合同金额或单个订单金额计算,大唐电商技术有限公司定期结算。取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。长协类项目，采购计划金额在“124”以上的，收费标准参照国家计委计价格〔2002〕1980号文规定的招标代理服务费基础标准的 55%向中标人收取；采购计划金额在“124”以下的，收费标准为实际成交金额的 1.8%。费用由大唐电商技术有限公司按照每 12 个月向供应商收取。

电子商务平台交易费取费标准

中标额（万元）

费率

服务类型

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

0.8250%

0.8250%

0.5500%

100～500 万元

0.6050%

0.4400%

0.3850%

500～1000 万元

0.4400%

0.2475%

0.3025%

1000～5000 万元

0.2750%

0.1375%

0.1925%

5000～10000 万元

0.1375%

0.0550%

0.1100%

1～5 亿元

0.0275%

0.0275%

0.0275%

5～10 亿元

0.0193%

0.0193%

0.0193%

10～50 亿元

0.0044%

0.0044%

0.0044%

50～100 亿元

0.0033%

0.0033%

0.0033%

100 亿元以上

0.0022%

0.0022%

0.0022%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

175 万元

150 万元

225 万元

有关说明：例如：某工程招标业务中标金额为 6000 万元，计算电子招标平台交易收费额如

下：

100 万元×0.550%=0.55 万元（500-100）万元×0.3850%=1.54 万元（1000-500）万元×0.3025%=1.5125 万元（5000-1000）万元×0.1925%=7.7 万元（6000-5000）万元×0.1100%=1.1 万元合计收费=0.55+1.54+1.5125+7.7+1.1=12.4025（万元）注：本标段中标服务费为 24.805 万元，电子商务平台交易费为 12.4025 万元，本

标段投标人应交纳 24.805+12.4025 万元=37.2075 万元。

30

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，

否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定

的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财

产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中所介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人

在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规

定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标

人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表

规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，

应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和分包商的资质要求等限制性条件。除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。投标人应在投标文件中明确说明需要分包的工作及范围，提供与拟分包内容相对应的拟分包商短名单以及双方协作关系说明。列入大唐集团黑名单的单位不得列入拟分包商短名单；近 3 年内出现重大安全、质量事故的主体责任单位不能列入分包商短名单。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应

当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标

人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标勘察设计方案等内容以对招标文件

作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合

招标文件规定的偏差范围和幅度。

31

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的差异表中列明，除列

明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）投标文件格式。根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招

标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，

应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的

投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标

人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章

第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买

招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招

标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以

书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：3.1.1.1 商务投标文件

32

（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明（3）授权委托书；（4）联合体协议书（如有）；（5）投标保证金；（6）投标人关于资格的声明函；（7）资格审查资料；（8）商务部分投标文件差异表；（9）商务部分评分因素统计表；（10）廉洁合同；（11）投标人须知前附表规定的其他资料。3.1.1.2 技术投标文件（1）近年完成的类似勘察设计项目情况表（2）勘察设计工程概况（3）勘察设计范围、勘察设计内容（4）勘察设计依据、勘察设计工作目标（5）勘察设计机构设置（框图）、岗位职责（6）勘察设计说明和勘察设计方案（7）拟投入的设计人员（附相应的证明资料）（8）勘察设计进度及保障措施（9）勘察设计质量、安全保证体系及保证措施（10）勘察设计工作重点、难点分析（11）对本工程勘察设计的合理化建议（12）造价（13）投标文件其他要求（14）技术部分投标文件差异表（15）技术部分评标因素统计表3.1.1.3 价格投标文件（1）报价编制说明（2）报价表投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标

文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体

的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1

（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 报价原则3.2.1.1 投标人确认是在充分理解和了解所有招标资料以及同本工程项目有关的

地质、地理、气候等自然状况和周围环境状况以及法律、法规、政策的情况下做出的投标报价。投标报价应包括完成服务内容及约定期限内免费后续服务等工作所发生的一切费用。

33

3.2.1.2 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改

投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“勘察设计费用清单”中的相应报价。此项修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。投标人在投标截止时间前提出的降（提）价函或在投标文件中所作的类似规定（如有）须附有降（提）价部分的详细说明，并有投标人法定代表人或其授权代表签字，否则降（提）价函将被视为无效。降（提）价函或投标文件的类似规定中如无另行说明，视为其报价中各项报价分别按照降（提）价函的降（提）幅度，做同比例的下浮（提升）。

3.2.1.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限

价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.1.4 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写

勘察设计费用清单，并列出详细的报价说明、报价构成，投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.1.5 除招标文件另有规定外，只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或

替代方案将导致投标无效。

3.2.1.6 除合同另有规定外，投标人所填写的价格在合同实施期间不因市场变化

因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的市场风险系数。风险费无论在报价表中有无体现，均认为包含在报价中。

3.2.2 投标报价的费用构成包括工程勘察费、工程设计费、工程优化设计费、技术服务费及其他费用。3.2.2.1 工程勘察费工程勘察费是指收集已有资料、现场踏勘、制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取

样、试验、测试、检测、监测、施工方格网测量及现场交底等勘察作业，编制工程勘察文件和岩土工程设计文件，以及青苗补偿等收取的费用。

3.2.2.2 工程设计费工程设计费指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工

图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图文件等服务所收取的费用，包括基本设计费和其他设计费。

（1）基本设计费基本设计费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件、竣工图

编制文件收取的费用；提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题的费用；参加试运行、机组性能考核和竣工验收等服务的费用。

（2）其他设计费其他设计费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费

用，包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费等。

3.2.2.3 工程优化设计费工程优化设计费是指对工程技术方案、技术指标进行优化收取的费用。3.2.2.4 技术服务费技术服务费是指提供现场工地代表技术服务及其他与设计相关的技术服务。3.2.2.5 其他费用（1）配合行业及中国大唐集团有限公司初步设计原则、初步设计、施工图设计等

阶段审查工作的费用；

（2）采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品所发生的试验费用；（3）编制技术规范书，配合评标，参加技术谈判工作的费用；

34

（4）施工招标工程量清单及分标段概算编制费；（5）参加设计联络会费用；（6）与其它单位设计接口协调配合及设计纳总费；（7）电厂标识系统编码费（如有）；（8）设备厂家资料（进行设计所必须的厂家资料）配合费；（9）试桩费用；（10）配合“四优”工程创建、专业验收、达标投产等费用；（11）为完成本工程设计工作必须的科研及试验费用；（12）配合设计监理工作的费用（如有）；（13）变更设计发生的费用；（14）风险包干费；（15）勘察设计阶段勘测外业可能发生的护航费用（如有）（16）……（招标人根据项目具体情况填写）。3.2.3 本工程不保证最低价中标。3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的

责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人

延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式

和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其

投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人

退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。中标人的投标保证金在签订书面合同并提交履约担保（如有），扣除应由中标人支付的其他费用（招标代理服务费、电子商务平台交易费等）后，退还余款。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同

时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

35

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证

明其满足本章第 1.4 款【投标人资格要求】规定的资质、财务、业绩等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资

质证书副本等材料的复印件。其他组织需提供有效的证明文件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报

表，至少包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似勘察设计项目情况表”合同（至少包含合同首页、签字

盖章页和合同主要内容页），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格（近年完成的类似项目情况表）只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在勘察设计和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。每张表

格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责

人（设计总工程师）和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人（设计总工程师）应附身份证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩的证明材料包括合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页）、成果文件或用户证明；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项

规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其

投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可

予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，

但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附

页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、

招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以上传的电子投标文件为准。除投标人须知前附表另有规定外，

电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件。当投标人在投标工具中填写的内容与上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)不一致时，以上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)为准。

3.7.4 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的企业业绩、拟派项目

负责人业绩同时公示，便于投标人互相监督。

36

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子投标文件投标人应当按照招标文件和电子商务平台的要求加密投标文

件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求递交的投标文件，招标人将予以拒收。4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 电子投标文件在大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com）上传递交，具体见

投标须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，须在大唐电子商务平台确认投标。递交

时间以传输完成后确认投标的时间为准。

4.2.5 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交

的投标文件。

4.3.2 投标人对已递交的投标文件需要修改的，需在大唐电子商务平台上撤回原

投标文件，修改后按照本章 3.7.3 项要求重新上传。

4.3.3 投标人撤回投标文件且放弃投标的，在开标结束后须向招标人提供退还投

标保证金的书面申请，招标人自收到投标人书面通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过大唐电子商务

平台公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；（3）招标人通过大唐电子商务平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标

项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、勘察设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）现场开标结束；（5）投标人在大唐电子商务平台上对开标记录进行线上确认，或由系统自动确

认；

（6）开标结束。5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。

37

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托

的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政

处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不

能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序

对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名

单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规

定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提

出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影

响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标

人。

38

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知

书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标

人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7 履约担保

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投

标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中

标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中

标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招

标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）购买招标文件的潜在投标人少于 3 个的；（2）到投标截止时间时，投标人少于 3 个的；（3）评标委员会否决所有投标，或否决部分投标后因有效投标少于 3 个使得投标

明显缺乏竞争，决定否决全部投标的；

（4）国家法律法规规定的其他应重新招标的。8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工

程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

39

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害

国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会

成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件

的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露

对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定

的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应

当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 是否采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 招标文件中关于知识产权的免责声明

见投标人须知前附表。

40

41

第三章

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

1

评标方法

中标候选人排序方法

综合得分排序

投标人名称

与营业执照、资质证书一致

投标函签字盖章

有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。

法人授权委托书签字

盖章

有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位

章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身

份证明，授权委托书应符合“投标文件格式”

的规定。

投标文件格式

符合第六章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如

有）

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明

确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案

2.1.1

形式评审标准

……

……

营业执照

符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，

具备有效的营业执照

资质要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

项目负责人（设计总

工程师）

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

2.1.2

资格评审标准

不存在禁止投标的情

形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、

1.4.4 项规定的任何一种情形

42

……

……

投标报价

符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

投标内容

符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

勘察设计服务期限

符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

勘察设计要求及质量

标准

符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

权利义务

符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规

定和第四章“合同条款及格式”中的实质性

要求和条件

勘察设计方案

符合第五章“发包人要求”中的实质性要求

和条件

分包资格评审

符合第二章“投标人须知”第 1.11 款规定

2.1.3

响应性

评审标准

……

……

条款号

条款内容

编列内容

1

本次评标采用综合评

估法

根据商务、技术和报价评分标准进行评分。

按照综合得分的高低进行综合排序，综合排

序高者优先。

总计

技术

商务

价格

2.2.1

分值权重构成

100%

60%

10%

30%

2.2.2（1）商务评分标准

商务评分标准表

43

序号

评标项目

分值

评分标准

1

对招标文件商务部分的响应性和投标文件制作

15

1.完全响应招标文件要求者得 5 分；偏差表中列出的，则每存在一条商务负偏差扣 0.5 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 1 分；扣至 0 分为止。2.完全响应商务部分评标因素统计表填写要求得 5分；每出现一项未按要求填写情况扣 0.2 分，最多扣至 3 分。

3.投标文件完整性、编制水平 5 分。投标文件逻辑严密、重点突出，文字表述精准无歧义，图表数据详实的为好：4（含）-5 分；投标文件逻辑较严密、重点不突出，文字表述存在少量冗余或模糊，图表数据较详实的为较好：2（含）-4 分；投标文件逻辑混乱、无重点，文字表述不清，图表数据不详实的为一般：0-2 分。

2

企业实力

40

2.1

营业收入（近三年平均）

25

营业收入≥ ，得 25 分；

≤营业收入＜ ，得 23 分；

≤营业收入＜ ，得 21 分；

≤营业收入＜ ，得 19 分；

≤营业收入＜ ，得 17 分；

其余得 15 分。

(评委会根据投标人投标情况确定评分标准区间分值)

2.2

企业人数

5

人数≥500 人，得 5 分；300＜人数＜500，得 4 分；人数≤300 人，得 3 分。

2.3

企业荣誉及获奖情况

10

近五年，每获得 1 项国家级荣誉得 2 分，每获得 1项省部级荣誉得 1 分，最高不超过 10 分。

(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发的，或国家级（评审）委员会颁发的，视为国家级荣誉)

3

财务状况

40

3.1

经营状况

25

三年盈利得 25 分；两年盈利得 21 分；一年盈利得17 分；三年均不盈利得 5 分。

44

序号

评标项目

分值

评分标准

3.2

流动比率（最近一年）

15

流动比率≥ ，得 15 分；

≤流动比率＜ ，得 14 分；

≤流动比率＜ ，得 13 分；

≤流动比率＜ ，得 12 分；

≤流动比率＜ ，得 11 分；

流动比率＜ ，得 10 分；

其余得 9 分。

(评委会根据投标人投标情况确定评分标准区间分值)。

4

银行资信等级

5

银行资信良好、等级为 AAA 级，得 5 分；银行资信较好、等级为 AAA-、AA+、AA 级，得 4分；其余等级或银行出具的“结算良好”等描述性证明，得 3 分；

如是非银行机构出具的信用证明，得 0 分。

合计

10

0

2.2.2（2）技术评分标准

技术评分标准表

序号

项目

分值

评分标准

（一

）

技术投标文件

15

1

对招标文件技术部分

的响应性

5

1、完全响应招标文件要求者得 2.5 分；偏差表中列出的负偏差，则每存在一条技术负偏差扣 0.25 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 0.5 分；扣至 0 分为止。2、完全响应技术部分评标因素统计表填写要求得 2.5 分；每出现一项未按要求填写的扣 0.2 分，扣至 1 分为止。

2

近 5 年的勘察设计业

绩

10

具有 1 个 200MW（非潮间带）及以上海上风电场（场址）勘察设计业绩得 5 分，每增加一个业绩加 1 分，最高得 10 分。

（二

）

勘察设计方案

85

45

序号

项目

分值

评分标准

1

总体规划及总平面布

置方案

5

有总体规划方案得 1 分；有建筑规划（海上升压站、陆上变电站和集控中心布置）得 2 分，有施工和运维基地布置得 1 分，有灯光及助航标识得 1 分。

2

海工（土建）

21

2.1

工程地质和海洋水文

6

（1）有地质结构分析及详勘方案设计得0.5 分，有区域工程与构造稳定性结论加0.5 分，有工程地质条件评价加 0.5 分，细化到场地工程地质条件结论加 0.5 分，分析和方案设计最优者 2 分，次者 1 分，其余 0 分。（2）有海洋水文（潮汐、波浪、海流、海冰、泥沙运移和海床冲淤、水温、泥温、场址的盐度和空气盐雾等）分析得 2分，缺少一项具体内容扣 0.5 分，本项扣至 0 分。

2.2

风机基础设计方案

6

有风机基础设计方案（稳定性及基础安全的相关验算、基础载荷、基础平台高程、极限状态设计等）得 2 分，设计方案最优者 2 分，次者 1 分，其余 0 分；有基础的防腐、防冲刷、潮汐水位、抗冰设计、热带气旋、基础监测、平台及爬梯设计、海底电缆 J 形管设计、靠船和防撞设计等结合工程实际情况方案每项加 0.5 分，最多加 2 分。

2.3

海上升压站基础及结

构设计

6

有海上升压站基础及结构设计方案（总体布置设计方案、结构设计方案、舾装设计方案、给排水方案、暖通设计方案）得 3分，设计方案最优者 2 分，次者 1 分，其余 0 分。；有其他（抗震研究、不良地质）方案每项加 0.5 分，最多加 1 分。

2.4

配电与汇流中心总平面及建筑结构、附属设施设计、系统（风场内）防腐、消防设

计

3

有配电与汇流中心总平面及建筑结构、附属设施设计、系统(总体布置设计方案、主要建构物建筑设计方案、主要建构物结构设计方案、进站道路和站内道路的设计方案、给排水设计方案、暖通设计方案）得 1 分，设计方案最优者 1 分，次者 0.5分，其余 0 分；有防腐、消防设计方案每项加 0.5 分，最多加 1 分。

3

风资源、风机选型及

发电量估算

14

3.1

风资源

4

风资源评估（气象站、中尺度数据、测风

46

序号

项目

分值

评分标准

塔数据、实测年分析、代表年分析、IEC等级判断等）准确完善，得 3 分；能够依据项目周边数据进行补充分析论证结论加 1 分。

3.2

风机选型（比较方

案）

4

风机选型（国内外机组技术、技术经济综合比较（包括度电投资成本、发电效益及LCOE）、轮毂高度比选）准确完善，得 2分；采用 LCOE 度电成本法进行多方案对比优化者每对比一个方案增加 0.5 分，最多加2 分。

3.3

风机布置方案（比较方案，细化，结合现

场）

2

有风机布置方案，得 1 分；风机布置能结合现场（限制性因素、运维方便性、用海管理、避让要求），加 1 分。

3.4

发电量计算

4

估算依据和折减系数指标合理，各项参数损耗折减取值合理，得 1 分；有等效利用小时和发电量计算，加 1 分；有各比较方案的等效利用小时和发电量计算，加 1 分；有发电量不确定性分析，加 1 分。

4

电气

11

4.1

登陆海缆选型、布置

与敷设设计

3

有登陆点选址方案得 0.5 分，有海底电缆路由方案得 0.5 分，有海底电缆选型得0.5 分，有海底电缆敷设设计得 0.5 分，设计方案最优者 1 分，次者 0.5 分，其余0 分。

4.2

集电海缆选型、布置

与敷设设计

2

有海底电缆路由方案得 0.5 分，有海底电缆选型得 0.5 分，有海底电缆敷设设计得0.5 分，设计方案最优者得 0.5 分，其余0 分。

4.3

海上升压站设计

3

有升压变电站方案比选得 0.5 分，有电气主接线方案得 0.5 分，有主要电气设备及导体选择得 0.5 分；有过电压保护及接地、站用电及照明、电气一次设备布置得 0.5 分。设计方案最优者 1 分，次者 0.5 分，其余 0 分。

4.4

电气二次

3

有监控系统，继电保护及安全自动装置，控制电源系统、二次接线，火灾自动报警及应急广播系统、视频安防监控系统，通风空调监控系统、电气二次设备布置，通信设计，每项得 0.5 分，最多得 3 分。

47

序号

项目

分值

评分标准

5

施工组织、标书编制深度和专题报告编制

及其它

8

有施工组织设计方案（施工交通运输、施工围堰和平台、主体工程施工、施工总布置、施工总进度、施工资源供应、工程建设用海及用地等）得 2 分，设计方案最优者 2 分，次者 1 分，其余 0 分；有标书和专题编制得 1 分；其他（环保及水土保持方案、劳动安全和职业卫生、节能降耗、设计概算、财务评价与社会效果分析、工程招标）每项得0.5 分，最多得 3 分。

6

设计工作重点、难点分析及合理化建议、优化设计专题、成果

及创新亮点

10

（1）有设计工作重点、难点分析（海工、风资源、电气、施工组织等）得 2分，分析最优者 2 分，次者 1 分，其余 0分；（2）合理化建议（包括管理、关键技术、风险、进度、质量、安全、控制造价等方法和措施）：分析透彻，建议多，得 4 分；分析较好，建议较多，得 3 分；分析一般，建议较少，得 2 分（3）优化设计专题符合招标要求得 1 分（4）成果及创新亮点符合招标要求得 1分

7

勘察设计进度及保障

措施、勘察设计质

量、安全保证体系及

保证措施

5

勘察设计进度符合招标要求得 1 分，保障措施完善、合理得 1 分；勘察设计质量符合招标要求得 1 分；安全保障体系健全符合招标要求得 1 分；保证措施有效得 1 分。

8

设计人员

11

8.1

主要设计人员情况

3

根据项目组织机构设置的合理性；管理制度办法健全完备性；项目人员的配备、人员数量等情况。拟投入勘察设计的设备情况。最优者 3 分，次者 2 分，其余 1 分。

8.2

项目负责人（设计总

工程师）业绩

5

满足招标文件资格要求的业绩数量得 3分，每增加 1 个有效业绩得 1 分，最高不超过 5 分。

9

现场服务

3

现场服务（包括培训咨询、技术支持、现场踏勘等）承诺及保证措施。最优者 3分，次者 2 分，其余 1 分。

合计

100

2.2.2（3）报价评分标准

48

报价评分标准表

序号

评分因素

评分标准

1

投标报价审核

是否按招标文件规定进行报价。

2

评标价格计算

1. 投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。

2. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

2.1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

经修正后的投标报价为评标价格 P。

3. 投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。

3

评标基准价（K）计

算方法

评标基准价（K）计算方法：

1.若有效评标价为小于等于 3 家时，则各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= { (P1+P2+P3+…+Pn)/n）}；（n≤3）】

2.若有效评标价为 4-6 家时，则去掉最高有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P1+P2+P3+…+Pn-1)/(n-1)}；（4≤n≤6）】

3.若有效评标价为 7 家（含 7 家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)}；(n≥7)】

4. 有效评标价计算评标基准价时，若开标时投标人为 7 家及以上，

通过评审后合格投标人少于 7 家，

则按照上述 1 和 2 原则进行计算。

4

报价评分计算

（100 分）

报价分计算办法：

（1）若评标价 P 等于 K 时，得 95 分（基准分）；

（2）评标价 P 每高于评标基准价 1%在基准分基础上扣 1 分，最低得 60 分；

（3）评标价 P 每低于评标基准价 1%在基准分基础上加 1 分，最高为 100 分；

（4）若评标价 P 低于评标基准价 5%以上时，每再低 1%在 100 分基础上扣 1 分；

（5）若评标价 P 低于评标基准价 20%及以上时，

49

序号

评分因素

评分标准

得 85 分；

（6）中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

50

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文

件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照商务因素评分、技术因素评分和报价评分乘以分值权重加权得出综合评分；并按照综合评分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以业绩多者优先。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值权重构成与评分标准

2.2.1 分值权重构成（1）商务部分：见评标办法前附表；（2）技术部分：见评标办法前附表；（3）报价部分：见评标办法前附表。2.2.2 评分标准（1）商务评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（1）商务评分标准；（2）技术评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（2）技术评分标准；（3）报价评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（3）报价评分标准。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证

明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标

文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报

价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点

51

有明显错误的除外。

3.1.4 评标委员会按本章第 2.2 款规定的方法进行价格折算，计算出经评审

后的评标价格。

3.1.5 投标人出现报价错误时，

评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。

3.1.6 投标人述标（如需要）在详细评审之前，按照投标报价由低到高的顺序，投标人进行述标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分

A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分

B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分

C；

A 为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B 为所有技术

评标专家对投标人技术评分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

。

3.2.3 投标人得分=A×权重+B×权重+C×权重。3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含

义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实

质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投

标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会

按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选

52

人名单。

53

第四章

合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附

录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单、勘察设计方案，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和勘察设计人共同签署的合同协议书。1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知勘察设计人中标的函件。1.1.1.4 投标函：指由勘察设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。1.1.1.5 投标函附录：指由勘察设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函

附录”的函件。

1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。1.1.1.7 勘察纲要和设计方案：指勘察设计人在投标文件中的勘察纲要和设计方案。1.1.1.8 勘察设计费用清单：指勘察设计人投标文件中的勘察设计费用清单。1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）勘察设计人。1.1.2.2 发包人：指与勘察设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。1.1.2.3 勘察设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利

和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人（设计总工程师）：指由勘察设计人任命，代表勘察设计人行使

权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 分包人：指从勘察设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同

的分包人。

1.1.3 工程、勘察、设计1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。1.1.3.2 勘察服务：指勘察人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察纲要、进行测

绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。

设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和设计概算、

招标工程量清单、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

1.1.3.3 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不

包括临时工程和材料。

54

1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的

其他场所。

1.1.3.5 勘察资料：是发包人按合同约定向勘察人提供的，用于完成勘察服务范围与

内容所需要的资料。

设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成设计服务范围与内容

所需要的资料。

1.1.3.6 勘察文件：指勘察人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、

勘察方案、外业指导书、进度计划、图纸、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、

计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第 6.1 款通知勘察设计人开始勘察设计的函

件。

1.1.4.2 开始勘察设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始勘察设计通知中写明的

开始勘察设计日期。

1.1.4.3 勘察设计服务期限：指勘察设计人在投标函中承诺的完成合同设计服务所需

的期限，包括按按

6.2 款、第 6.4 款和第 6.6 款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成勘察设计日期：指第 1.1.4.3 目约定勘察设计服务期限届满时的日期。1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，

从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天

24:00。

1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察设计费用总金额。1.1.5.2 合同价格：指勘察设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应

付给勘察设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应

分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数

据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所

在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释

合同文件的优先顺序如下：

55

（

1）合同协议书；

（

2）中标通知书；

（

3）投标函及投标函附录；

（

4）专用合同条款；

（

5）通用合同条款；

（

6）发包人要求；

（

7）勘察设计费用清单；

（

8）勘察纲要和设计方案；

（

9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

勘察设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定

或合同另有约定外，发包人和勘察设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 勘察设计文件的提供除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量

向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 发包人提供的文件按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，

发包人应按约定的数量和期限交给勘察设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延误的，按第

6.2 款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，

并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、

确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决

定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利

全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。

因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成的勘察设计工作成果，除署名

权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。

1.10.2 勘察设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利

权或其他知识产权所引起的责任，由勘察设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

56

1.10.3 勘察设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已

包含在投标报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和

信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 发包人要求

1.12.1 勘察设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发

包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后

3 日内通知勘

察设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致勘察设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应当相应地增加费用和（或）延长周期。

1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，勘察设计人应在发现后及时书面通知发包

人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的勘察设计人的全部损失由发包人承担。

1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提供该规

范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律

而引起的任何责任。

2.2 发出开始勘察设计通知

发包人应按第

6.1 款的约定向勘察设计人发出开始勘察设计通知。

2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审

批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由勘察设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批

件，发包人应给予必要的协助。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向勘察设计人及时支付合同价款。

2.5 提供勘察设计资料

发包人应按第

1.6.2 项的约定向勘察设计人提供勘察设计资料。

2.6 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 发包人管理

3.1 发包人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人代表

的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

57

3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及

义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后

7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察设计人。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方

式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。

发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知勘察设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

3.2 监理人

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果

委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2 合同约定应由勘察设计人承担的义务和责任，不因监理人对勘察设计文件的

审查或批准，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3 发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向勘察设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单

位章，并由发包人代表签字确认。

3.3.2 勘察设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第

11 条执行。

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，勘察

设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后

24 小时内发出书面确认函，

逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定

的被授权人员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘察设计

人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.4 决定或答复

3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对勘察设计人的勘察设计工作和/或勘察设计

文件作出处理决定，勘察设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费用等问题按第

11 条的约定处理。

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察设计人书面提出的事项做

出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4. 勘察设计人义务

4.1 勘察设计人的一般义务

4.1.1 遵守法律勘察设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察设计人

违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税勘察设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格

之中。

58

4.1.3 完成全部勘察设计工作勘察设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作

中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察设计人应按合同约定提供勘察文件、设计文件及相关服务等，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

4.1.4 保证勘察作业规范、安全和环保勘察设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作

业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察设计作业造成的人身伤害和财产损失。

4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害勘察设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道

路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。勘察设计人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.6 其他义务勘察设计人应履行合同约定的其他义务，见合同专用条款。

4.2 履约担保

除专用合同条款另有约定外，履约担保自合同生效之日起生效，在发包人签收最

后一批勘察设计成果文件之日起

28 日后失效。如果勘察设计人不履行合同约定的义务

或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约担保。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 勘察设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。4.3.2 勘察设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同

条款另有约定外，未经发包人同意，勘察设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 发包人同意勘察设计人分包工作的，勘察设计人应向发包人提交 1 份分包合

同副本，并对分包勘察设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察设计费用由勘察设计人与分包人自行支付。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资

质、人员、设备和类似业绩等。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责

任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人

同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组

织联合体各成员全面履行合同。

4.5 项目负责人（设计总工程师）

4.5.1 勘察设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人（设计总工程师），并在

约定的期限内到职。勘察设计人更换项目负责人（设计总工程师）应事先征得发包人同意，并应在更换

14 天前将拟更换的项目负责人（设计总工程师）的姓名和详细资料

提交发包人。项目负责人（设计总工程师）

2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人

同意，并委派代表代行其职责。

59

4.5.2 项目负责人（设计总工程师）应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同

工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后

24 小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3 勘察设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察设计人单位章，并由勘

察设计人的项目负责人（设计总工程师）签字确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人（设计总工程师）可以授权其下属人员

履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6 勘察设计人员的管理

4.6.1 勘察设计人应在接到开始勘察设计通知之日起 7 天内，向发包人提交勘察设

计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人（设计总工程师）的更换，应按照本章第

4.5.1 项规定执行。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察人员包括项目负责人（设计总工程

师）、勘探负责人、试验负责人等；作业人员包括勘探描述（记录）员、机长、观测员、试验员等；设计人员包括项目负责人（设计总工程师）、主管总工程师、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等。

4.6.3 勘察设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时

候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随

时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.7 撤换项目负责人（设计总工程师）和其他人员

勘察设计人应对其项目负责人（设计总工程师）和其他人员进行有效管理。发包

人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人（设计总工程师）和其他人员的，勘察设计人应予以撤换。

4.8 保障人员的合法权益

4.8.1 勘察设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。4.8.2 勘察设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休

假的权利。因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 勘察设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生

要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。

4.8.4 勘察设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪

声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的，勘察人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 勘察设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给勘察设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。

5. 勘察设计要求

5.1 一般要求

5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察设计人违反法律

和工程质量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。

60

5.1.2 勘察设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察

设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律

规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后

7

天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第

11 条约定执行。

5.1.4 勘察设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、

性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 勘察设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下：（

1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（

2）与工程有关的规范、标准、规程；

（

3）工程基础资料及其他文件；

（

4）本勘察设计服务合同及补充合同；

（

5）本工程勘察设计要求和施工需求；

（

6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；

（

7）其他勘察设计依据。

5.3 勘察设计范围

5.3.1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计

范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。5.3.3 勘察阶段范围指工程建设程序中的初步勘察、详细勘察、施工勘察等阶段中

的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定；设计阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 勘察工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）、提供技

术交底、施工配合、参加试车（试运行）、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定；设计工作范围指编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.4 勘察作业要求

5.4.1 测绘（

1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前 7 日内，向勘察设计人

提供测量基准点、水准点和书面资料等；勘察设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。

（

2）勘察设计人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准

确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏。

（

3）工程勘探之前，勘察设计人应当严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放

线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。

5.4.2 勘探

61

（

1）勘察设计人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞

探和地球物理勘探等勘探方法，为完成合同约定的勘察任务创造条件。勘察设计人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。

（

2）勘察设计人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设

施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由勘察设计人自行承担。

（

3）勘察设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘

探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。

（

4）勘探工作完成后，勘察设计人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整

理存档，勘探场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。验收通过之后如果发生沉陷，勘察设计人应当及时进行二次封孔和现场验收。

5.4.3 取样（

1）勘察设计人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规

定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。

（

2）取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品

搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应当采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。

（

3）取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔

号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。

5.4.4 试验（

1）勘察设计人应当根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用

合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。

（

2）勘察设计人的试验室应当通过行业管理部门认可的 CMA 计量认证，具有相

应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。

（

3）勘察设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否

满足试验需要；勘察设备应当检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。

（

4）试验报告的格式应当符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试验负

责人签字确认；试验负责人应当通过计量认证考核，并由项目负责人（设计总工程师）授权许可。

5.5 勘察设备要求

5.5.1 勘察设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。勘察设

计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。

5.5.2 勘察设计人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不

限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。

62

5.5.3 勘察设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发

包人有权要求勘察设计人增加或更换勘察设备，勘察设计人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由勘察设计人自行承担。

5.6 临时占地和设施要求

5.6.1 勘察设计人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由勘察设计人负责并承担费用。位于道路、

绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。

5.6.3 临时占地使用完毕后，勘察设计人应当按照发包人要求或行政管理部门规定

恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给勘察设计人的勘察费用中扣除。

5.6.4 勘察设计人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。

临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。

5.6.5 临时设施应当满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用

合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察设计人自行承担。

5.7 勘察安全作业要求

5.7.1 勘察设计人在履行勘察服务期间应按合同约定履行安全职责，执行发包人有

关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

5.7.2 勘察设计人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安

全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

5.7.3 勘察设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察

作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

5.7.4 勘察设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安

全生产和劳动保护设施，加强对勘察设计人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

5.7.5 勘察设计人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。

勘察设计人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

5.7.6 勘察设计人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故

承担责任，但由于发包人原因造成勘察设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

5.7.7 由于勘察设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财

产损失，由勘察设计人负责赔偿。

5.8 环境保护要求

5.8.1 勘察设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定

的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

5.8.2 勘察设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人

批准。

5.8.3 勘察设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及

排污等，符合法律规定和发包人要求。

63

5.9 事故处理要求

5.9.1 合同履行过程中发生事故的，勘察设计人应立即通知发包人。5.9.2 发包人和勘察设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员

伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和勘察设计人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

5.10 勘察设计文件要求

5.10.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要

求，相关勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.10.2 勘察设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用

寿命年限，并在勘察设计文件中予以注明。

5.10.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发包

人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法

规规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

6. 开始勘察设计和完成勘察设计

6.1 开始勘察设计

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前 7 天向勘察设

计人发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能

发出开始勘察设计通知的，勘察设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包

人应当延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（

1）合同变更；

（

2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；

（

3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；

（

4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；

（

5）发包人提供的基准资料错误；

（

6）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（

7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；

（

8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3 非人为因素引起的周期延误

6.3.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致

周期延误的，勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.3.2 勘察设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，

并采取有效措施进行保护；勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

64

6.4 勘察设计人引起的周期延误

由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期违约金。逾期违约金

的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

6.5 第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由

发包人承担。

6.6 完成勘察设计

6.6.1 勘察设计人完成勘察设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和

发包人要求编制设计文件。

6.6.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工

程的勘察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。

6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形

式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人（设计总工程师）注册执业印章；电子文件中的文字为

WORD 格式、图形

为

CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。

6.7 提前完成勘察设计

6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察设计人认为能够提前完成勘察

设计的，可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘察设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.7.2 发包人要求提前完成勘察设计但勘察设计人认为无法实施的，应在收到发包

人书面指示后

7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7

天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限。

6.7.3 由于勘察设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以

在专用合同条款中约定勘察设计人因此获得的奖励内容。

7. 暂停勘察设计

7.1 发包人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，勘察设计人可向发包人发出通知，要求发包人

采取有效措施予以纠正。发包人收到勘察设计人通知后的

28 天内仍不履行合同义务

时，勘察设计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（

1）发包人违约；

（

2）发包人确定暂停勘察设计；

（

3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2 勘察设计人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察设计人发出通知暂停勘察设

计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由勘察设计人承担：

（

1）勘察设计人违约；

（

2）勘察设计人擅自暂停勘察设计；

（

3）合同约定由勘察设计人承担责任的其他情形。

65

7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间勘察设计人应负责妥善保护已

完部分的勘察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

8. 勘察设计文件

8.1 勘察设计文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收勘察设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收

的，视为发包人已经接收勘察设计文件。

8.1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向勘察设计人出具文件签收凭证，凭证内容

包括文件名称、文件内容、文件形式、图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模

型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

8.2 发包人审查勘察设计文件

8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，勘察设

计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件

接收之日起不应超过

14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为勘察设

计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知勘察设计人，说明

审查不通过的理由及其具体内容。勘察设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

8.3 审查机构审查勘察设计文件

8.3.1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按

照有关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免勘察设计人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由勘察设

计人按照审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由勘察设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。

8.3.3 由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，勘察设计人应当承

担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

9. 勘察设计责任与保险

9.1 工作质量责任

9.1.1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。9.1.2 勘察设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量

管理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的勘察设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

66

9.1.3 勘察设计人应当强化现场勘察作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试

验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录；

9.1.4 勘察设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并

作详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.5 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。勘察设计人应为发包人的

检查和检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除勘察设计人按合同约定应负的责任。

9.2 勘察设计文件错误责任

9.2.1 勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论

勘察设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，勘察设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第

1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的

除外。

9.2.2 因勘察设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求勘察设计人

采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第

14.1 款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，勘察设计人应当采取补救措施，

直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人承担。

9.3 勘察设计责任主体

9.3.1 勘察设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道

德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 勘察设计责任为勘察设计人项目负责人（设计总工程师）终身责任制。项目

负责人（设计总工程师）应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人（设计总工程师）应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量

终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

9.4 勘察设计责任保险

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应具有发包人认可的、履行本合同

所需要的工程勘察设计责任险，于合同签订后

28 天内向发包人提交工程勘察设计责任

险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于勘察设计人的疏忽或过失而

造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，勘察设计人应按保险人要求进行报告，并负

责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由勘察设计人自行补偿。

10. 施工期间配合

10.1 施工配合指勘察设计人配合施工承包人，在施工期间提供的勘察设计服务或

其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察设计人派赴施工现场的工作人

员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

67

10.3 勘察设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括并不

限于勘察设计技术交底、施工现场服务、参与基坑基底验收、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。

10.4 发包人应当组织勘察设计技术交底会，由勘察设计人向发包人、监理人和施

工承包人等进行勘察设计交底，对本工程的勘察设计意图、勘察设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，勘

察设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，勘察设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

11. 合同变更

11.1 变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协

商一致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（

1）勘察设计范围发生变化；

（

2）除不可抗力外，非勘察设计人的原因引起的周期延误；

（

3）非勘察设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；

（

4）非勘察设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更

情形的，按照上述约定进行调整。

11.2 合理化建议

11.2.1 合同履行中，勘察设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以

书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第

11.1 款约定。

11.2.2 勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了

工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约

定。

12.1.2 勘察设计费用实行发包人签证制度，即勘察设计人完成勘察设计项目后通知

发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。

12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订

纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、设计、评估、审查等，编制勘察设计文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。

12.1.4 发包人要求勘察设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，

相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

68

12.2 定金或预付款

12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的勘察设计。定金或预付款的额度、支付方式

及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给

勘察设计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3 勘察设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察设计人的原因解除合同

时，定金不予退还。

12.3 中期支付

12.3.1 勘察设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提

交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给勘察设计

人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合

同条款的约定执行。

12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，勘察设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包

人提交勘察设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给勘察设计

人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察设计人进行修正和提供

补充资料，由勘察设计人重新提交。勘察设计人对此有异议的，按第

15 条的约定执

行。

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。

13. 不可抗力

13.1 不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指勘察设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程

中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察设计人应及时认真统计所造成的损失，收集

不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间

报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后

28 天内提交最

终报告及有关资料。

69

13.3 不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不

可抗力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未

采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由

该当事人承担全部损失。

14. 违约

14.1 勘察设计人违约

14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属勘察设计人违约：（

1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定；

（

2）勘察设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（

3）勘察设计人未按合同计划完成勘察设计，从而造成工程损失；

（

4）勘察设计人无法履行或停止履行合同；

（

5）勘察设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 勘察设计人发生违约情况时，发包人可向勘察设计人发出整改通知，要求其

在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察设计人发出解除合同通知。勘察设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。

14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（

1）发包人未按合同约定支付勘察设计费用；

（

2）发包人原因造成勘察设计停止；

（

3）发包人无法履行或停止履行合同；

（

4）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，勘察设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要

求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察设计人损失等。

14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人

承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

15. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可以友好协商解决。如协商未

能解决，双方可以选择在专用合同条款中约定的一种方式解决：

（

1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（

2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

同时在合同条款中明确约定合同签订地点。合同签订地点应以采购主体单位实际

办公地址为准（建议明确到具体的办公楼号），具体为：

XX 市 XX 区 XX 路/大街 XX

号院

XX 号楼 XX 座。

70

16. 档案归档

16.1 项目文件的形成应符合国家有关法律法规、行业技术规范和标准的规定，参

建单位应对其文件形成的完整性、准确性、规范性负责。

16.2 项目文件形成的质量要求、归档范围、归档时间、归档套数、整理标准、介

质、格式、费用及违约责任应与工程进度结算挂钩，建设单位应根据招标工程量制定详细的档案考核条款纳入招标文件，并签入正式合同，按招标、合同约定进行过程检查、考核。

16.3 竣工图的编制深度、出图范围等编制要求，移交时间、移交套数、电子文件

格式、介质等符合国家或行业标准规范要求。

71

第二节 专用合同条款

本专用合同条款是补充和完善通用合同条款中条款号相同的条款或新增的条款。

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同1.1.1.1 本目修改为：1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函

附录、合同谈判纪要、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单、勘察设计方案，招标文件及澄清、投标文件及澄清以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.9 其他合同文件包括：�������������1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人：������������1.1.2.3 勘察设计人：������������1.1.3 工程、勘察、设计1.1.3.1 工程：�������������1.1.3.2 “设计服务”修改为：设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和设计概算、

招标工程量清单、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：�详见第五章、发包人要求��

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释

合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同谈判纪要；（5）专用合同条款及附件；（6）通用合同条款；（7）发包人要求；（8）勘察设计费用清单；（9）勘察纲要和设计方案；（10）招标文件及澄清（11）投标文件及澄清（12）其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管

本款

1.6.1、1.6.2 项，修改为：

72

1.6.1 勘察设计文件的提供，详见“第五章、发包人要求”的“第三节、成果文

件”中要求“设计人向发包人交付的成果文件目录及相关要求”。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应在

60 个工作日内批复或提出修改意见。

1.6.2 发包人提供的文件，详见“第五章、发包人要求”的“第四节、发包人财产

清单”中“（二）发包人提供的资料：发包人向勘察设计人提交的有关资料及文件一览表”。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延误的，按第

6.2 款约定执

行。

1.7 联络

本款

1.7.2 项，修改为：

1.7.2 发包人和勘察设计人联系信息来往函件送达时间：���

�����

发包人接收文件地点：���

�����

发包人指定接收人：���

�����

发包人指定联系电话及传真号码：���发包人指定电子邮箱：��������勘察设计人接收文件地点：��������勘察设计人指定接收人：��������勘察设计人指定联系电话及传真号码：�����勘察设计人指定电子邮箱：������书面文件送达后，双方办理签收手续。

1.10 知识产权

本条增加

1.10.4、1.10.5、1.10.6、1.10.7、1.10.8 款：

1.10.4 发包人提供给勘察设计人的文件、发包人为实施本工程自行编制或委托编

制的技术规范书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：详见第五章、发包人要求1.10.5 勘察设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于勘察设计人和发包人共

享，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经勘察设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于勘察设计人提供的上述文件的使用限制的要求：详见第五章、发包人要求1.10.6 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察

设计人在工程勘察设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.7 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣

传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

1.10.8 勘察设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费

应包含在签约合同价中。

1.12 发包人要求

本款

1.12.1 修改为：

73

1.12.1 勘察设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知

发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 日内通知勘察设计人。由于发包人要求导致勘察设计人有重大费用增加和设计延误的，双方协商适当增加费用和（或）延长周期。

2. 发包人义务

本条

2.6 款，修改为：

2.6 发包人其他义务：��无��

3. 发包人管理

3.1 发包人代表

本款

3.1.1 项，修改为：

3.1.1 发包人代表单位名称：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围和期限如下：

3.2 监理人

3.2.1 发包人（有或无）委托监理人进行勘察设计监理。如有：监理人：

；

监理范围：

；

职责权限：

；

总监理工程师信息：

；

3.4 决定或答复

本款

3.4.2 项，修改为：

3.4.2 发包人应在 7 天内对勘察设计人书面提出的事项作出书面答复，逾期没有做

出答复的，视为已获得发包人的批准。

4. 勘察设计人义务

4.1 勘察设计人的一般义务

4.1.6 勘察设计人应履行的其他义务： 详见第五章、发包人要求。

4.2 履约担保

本款修改为：勘察设计人应在签订合同前向发包人提供一份合同总价 10%的履约担保，作为其履

行合同义务的担保。应采用银行保函的形式，格式见合同附件格式二。

74

履约担保在发包人签收最后一批勘察设计成果文件之日起 50 日后失效。如果勘察

设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约担保。

4.4 联合体

本款删除

4.5 项目负责人（设计总工程师）

本款

4.5.4 条，修改为：

4.5.4 项目负责人（设计总工程师）可以授权其下属人员履行 XXXXX 项职责，但事

先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人并经发包人同意。

本款增加

4.5.5、4.5.6、4.5.7 项内容

4.5.5 项目负责人（设计总工程师）应为合同当事人所确认的人选，项目负责人

（设计总工程师）的姓名、勘察设计行业工程项目经理资格证或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人（设计总工程师）经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

姓名：执业资格及等级：注册证书（或职称）号：联系电话：电子信箱：通信地址：勘察设计人对项目负责（设计总工程师）的授权范围如下：

。

4.5.6 合同签订以后未经发包人的事先同意，勘察设计人不得更换项目负责人

（设计总工程师）。勘察设计人更换项目负责人（设计总工程师）的，应提前 7 天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人（设计总工程师）的勘察设计行业工程项目经理资格证或职称、管理经验等资料，继任项目负责人（设计总工程师）继续履行第 4.5.5 项约定的职责。未经发包人书面同意，勘察设计人不得擅自更换项目负责人（设计总工程师）。勘察设计人擅自更换项目负责人（设计总工程师）的，应承担违约责任。对于勘察设计人项目负责人（设计总工程师）确因患病、与勘察设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人（设计总工程师）的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

勘察设计人擅自更换项目负责人（设计总工程师）的违约责任：按照合同总额的

5%进行扣款。

4.5.7 发包人有权书面通知勘察设计人更换其认为不称职的项目负责人（设计总工

程师），通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，勘察设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人（设计总工程师）并将新任命的项目负责人（设计总工程师）的勘察设计行业工程项目经理资格证或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人（设计总工程师）继续履行第 4.5.5 项约定的职责。

勘察设计人无正当理由拒绝更换项目负责人（设计总工程师）的违约责任：按照

合同总额的 5%进行扣款。

75

5. 勘察设计要求

5.1 一般要求

本款

5.1.1、5.1.2、5.1.3 修改为：

5.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保

护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求勘察设计人违反法律、技术标准进行勘察设计。发包人鼓励勘察设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 勘察设计人应当按法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准（包括技

术标准的强制性规定）完成勘察设计工作，并应符合发包人要求。

工程勘察设计的特殊标准或要求：详见“第五章发包人要求”勘察设计人发现发包人提供的工程勘察设计资料有问题的，勘察设计人应当及时

通知发包人并经发包人确认。

5.1.3 勘察设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基

准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，勘察设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳勘察设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加勘察设计费用和（或）勘察设计周期延长的，由双方协商解决。

工程勘察设计适用的技术标准：详见“第五章发包人要求”

5.2 勘察设计依据

（7）其他勘察设计依据：详见“第五章发包人要求”。

5.3 勘察设计范围

5.3.2 工程范围指所勘察设计工程建设内容，具体范围：�详见“第五章发包人

要求”。

5.3.3 勘察阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘

察、施工勘察等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定；设计阶段范围指工程建设程序中的方案设计、招标设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3、5.3.4 项中具体勘察阶段及工作范围、设计阶段及工作范围详见“第五章

发包人要求”中“第一节勘察设计要求”的第二条“1.2 勘察设计范围及内容”。

5.7 勘察安全作业要求

本款

5.7.1 项，修改为：

5.7.1 勘察设计人在履行勘察服务期间应按合同约定履行安全职责，执行发包人有

关安全工作的指示，并在 7 日内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

本条增加

5.11 款：

5.11 工程勘察设计保证措施

5.11.1 发包人的保证措施发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程勘察设计有关的各项工作。5.11.2 勘察设计人的保证措施勘察设计人应做好工程勘察设计的质量与技术管理工作，建立健全工程勘察设计

质量保证体系，加强工程勘察设计全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

76

6. 开始勘察设计和完成勘察设计

6.1 开始勘察设计

本条

6.1 款，修改为

6.1 工程勘察设计及进度计划6.1.1 发包人应按照法律规定获得工程勘察设计所需的许可。发包人发出的开始勘

察设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始勘察设计日期 7 天前向勘察设计人发出开始勘察设计工作通知，工程勘察设计周期自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计的日期起算。

勘察设计人应当在收到发包人提供的工程勘察设计资料及合同约定的预付款后，

开始工程勘察设计工作。

各勘察设计阶段的开始时间均以勘察设计人收到的发包人发出开始勘察设计工作

的书面通知书中载明的开始勘察设计的日期起算。

6.1.2 因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始勘察设计通知的，

勘察设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.1.3 工程勘察设计进度计划6.1.3.1 工程勘察设计进度计划的编制勘察设计人应提交工程勘察设计进度计划，工程勘察设计进度计划的编制应当符

合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程勘察设计进度计划经发包人批准后实施。工程勘察设计进度计划是控制工程勘察设计进度的依据，发包人有权按照工程勘察设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程勘察设计进度情况。

工程勘察设计进度计划中的勘察设计周期应由发包人与勘察设计人协商确定，明

确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中勘察设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

合同当事人约定的工程勘察设计进度计划提交的时间：详见第五章、发包人要求合同当事人约定的工程勘察设计进度计划应包括的内容：详见第五章、发包人要

求

6.1.3.2 工程勘察设计进度计划的修订工程勘察设计进度计划不符合合同要求或与工程勘察设计的实际进度不一致的，

勘察设计人应向发包人提交修订的工程勘察设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。发包人应在收到修订的工程勘察设计进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设勘察计进度计划。

6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应

当延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法如下：

（

1）因发包人原因未按计划开始勘察设计日期开始勘察设计的，发包人应按实际

开始勘察设计日期顺延完成勘察设计日期。

（

2）勘察设计人应在发生上述情况后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，

在发生上述情况后

10 天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。发包人收到勘察设

计人要求延期的详细说明后，应在

5 天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数

向勘察设计人进行书面答复。

（

3）如果发包人在收到勘察设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内

未予答复，则视为勘察设计人要求的延期已被发包人批准。如果勘察设计人未能按本

77

款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

（

4）由于发包人上述工程勘察设计进度延误情形导致增加了勘察设计工作量的，

相关费用另行协商。

6.3 非人为因素引起的周期延误

6.3.1 异常恶劣气候条件：（1）台风：中心附近最大风力≥12 级（风速≥

32.7m/s），且经当地气象部门发布台风红色预警；（2）风暴潮：由热带气旋或温带气旋引起的高潮位超过当地实测历史最高潮位的 10%，且持续时间≥12 小时；（3）罕见大雾：能见度＜200 米且持续≥12 小时，导致海上作业连续暂停≥24 小时。

不利物质条件：探测到未标明的沉船、桩基或军事设施，且深度小于勘察作业水

深的 1.5 倍；

上述事件发生后，承包人应在 24 小时内书面通知发包人，双方应在 48 小时内根

据气象数据共同确认是否构成异常恶劣气候条件及不利物质条件。确认为此类事件的，工期相应顺延；

6.4 勘察设计人引起的周期延误

本款修改为：由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期违约金。逾期违约金

的计算方法 0.1‰/天、最高限额不超过合同金额的 10%。

6.6 完成勘察设计

本款

6.6.3 项，修改为：

6.6.3 勘察设计文件要求详见“第五章、发包人要求”中“三、成果文件要求”。

7. 暂停勘察设计

7.2 勘察设计人原因暂停勘察设计

本条

7.2 款，修改为：

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察设计人发出通知暂停勘察设

计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由勘察设计人承担：

（1）勘察设计人违约；（2）勘察设计人擅自暂停勘察设计；（3）合同约定由勘察设计人承担责任的其他情形。因勘察设计人原因引起的暂停勘察设计，勘察设计人应当尽快向发包人发出书面

通知并按第 14.1 款【勘察设计人违约责任】承担责任，且勘察设计人在收到发包人复工指示后 15 天内仍未复工的，视为勘察设计人无法继续履行合同的情形，勘察设计人应按第 14.4 条【合同解除】约定承担责任。

本条增加

7.4 款：

7.4 暂停勘察设计后的复工

暂停勘察设计后，发包人和勘察设计人应采取有效措施积极消除暂停勘察设计的

影响。当工程具备复工条件时，发包人向勘察设计人发出复工通知，勘察设计人应按照复工通知要求复工。

除勘察设计人原因导致暂停勘察设计外，勘察设计人暂停勘察设计后复工所增加

的勘察设计工作量，相关费用另行协商。

78

8. 勘察设计文件

8.1 勘察设计文件接收

本款

8.1.3 项，修改为：

8.1.3 勘察设计文件提交要求见“第五章、发包人要求”中“三、成果文件要

求”。

8.2 发包人审查勘察设计文件

本款

8.2.1 项，修改为：

8.2.1 发包人接收勘察设计文件内审通过后，组织专家组进行审查。审查标准应当

符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容由发包人确认。发包人负责组织工程勘察设计文件审查会议，由勘察设计人承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的专家费用。

勘察设计人按第 6.6 条【完成勘察设计】的约定向发包人提交工程勘察设计文

件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程勘察设计文件，并提供有关补充资料，勘察设计人负责其参加审查会议费用。

发包人有义务向勘察设计人提供审查会议的批准文件和纪要。勘察设计人有义务

按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程勘察设计文件进行修改、补充和完善。

本款

8.2.2 项，修改为：

8.2.2 发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之日起一般不应超过 14

天完成内审。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为勘察设计人的勘察设计文件已经通过发包人的内审。

增加

8.2.4、8.2.5、8.2.6 项

8.2.4 因勘察设计人原因，未能按第 6.6 条【完成勘察设计】的约定的时间向发包人

提交工程勘察设计文件，致使工程勘察设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成勘察设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，勘察设计人按第

14.1 款的约定承

担责任。

因发包人原因，致使工程勘察设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成勘察

设计周期延长、窝工损失及勘察设计人增加的费用，由发包人承担。

8.2.5 因勘察设计人原因造成工程勘察设计文件不合格致使工程勘察设计文件审查

无法通过的，发包人有权要求勘察设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准。勘察设计人按第

14.1 款的约定承担责任。

8.2.6 工程勘察设计文件的审查，不减轻或免除勘察设计人依据法律应当承担的责

任。

10. 施工期间配合

10.2 发包人在施工期间为勘察设计人派赴现场的工作人员提供： 无本

10.5 款修改为：

工程施工完毕后，发包人应当组织投产试运行和工程竣工验收，勘察设计人参加

试运行、验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，勘察设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

79

11. 合同变更

11.1 变更情形11.1.1 勘察设计服务期限和勘察设计服务费的调整方法：（1）发包人变更工程勘察设计的内容、规模、功能、条件等，应当向勘察设计人

提供书面要求，勘察设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程勘察设计。

（2）发包人变更工程勘察设计的内容、规模、功能、条件或因提供的的资料存在

错误或作较大修改时，发包人应按勘察设计人所耗工作量向勘察设计人增付勘察设计费，勘察设计人可按本条约定及合同价格与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

（3）如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得勘察

设计人的勘察设计工作减少，发包人可按本条约定及合同价格与勘察设计人协商，对合同价格和/或完工时间做双方都可接受的修改。

（4）如果发生勘察设计人认为有理由提出增加合同价款或延长勘察设计周期的要

求事项，勘察设计人应于该事项发生后 5 天内书面通知发包人，在该事项发生后 10 天内，勘察设计人应向发包人提供证明勘察设计人要求的书面声明，其中包括勘察设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。发包人应在接到勘察设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意勘察设计人关于增加合同价款或延长勘察设计周期的要求。

11.1.2 项，修改为：基准日期后，与工程勘察设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及

修改，由此延长的勘察设计周期由发包人承担，根据修改的具体情况双方协商调整勘察设计费用。

11.2 合理化建议

11.2.2 勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了

工程经济效益的，具体奖励办法由双方协商。

12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同为总价合同，在合同约定的风险范围内合同总价不作调整。12.1.3 合同价格包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、

试验、测试、分析、评估、审查等，编制勘察设计文件，编制招标工程量清单，参加设计联络及技术协调、专业验收，施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。

具体包括工程勘察费、工程设计费、工程优化设计费、技术服务费及其他费用。（1）工程勘察费工程勘察费是指收集已有资料、现场踏勘、制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取

样、试验、测试、检测、监测、施工方格网测量、水文气象（如有）及现场交底等勘察作业，编制工程勘察文件和岩土工程设计文件，以及青苗补偿等收取的费用。

（2）工程设计费

80

工程设计费指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目可研阶段设计、招标

设计、施工图设计文件、非标准设备设计文件（如有）、竣工图文件等服务所收取的费用，包括基本设计费和其他设计费。

基本设计费是指在工程设计中提供编制可研阶段设计、招标设计文件、施工图设

计文件、竣工图编制文件收取的费用；提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题的费用；参加试运行、机组性能考核和竣工验收等服务的费用。

其他设计费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费

用，包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件（如有）编制费等。

（3）工程优化设计费工程优化设计费是指对工程技术方案、技术指标进行优化收取的费用。（4）技术服务费技术服务费是指提供现场工地代表技术服务及其他与设计相关的技术服务。（5）其他费用a. 配合行业及大唐集团公司初步设计原则、可研阶段、招标设计、施工图设计等

阶段审查工作的费用。

b. 采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品所发生的试验费用；c. 编制技术规范书，配合评标，参加技术谈判工作的费用；d. 施工招标工程量清单及分标段概算编制费；e. 参加设计联络会费用；f. 电厂标识系统编码费（如有）；g. 设备厂家资料（进行设计所必须的厂家资料）配合费；h. 试桩费用；i. 配合四优工程创建、专业验收、专项验收、达标投产等费用；j. 为完成本工程设计工作必须的科研及试验费用；k. 配合设计监理工作的费用（如有）；l. 变更设计发生的费用；m. 风险包干费；n. 初步设计审查、图纸审查、设计变更审查等各类审查会议的会务费用及专家费

用。

12.2 定金或预付款

12.2.1 预付款的比例预付款的比例为签约合同价的 10%。12.2.2 预付款的支付发包人在收到勘察设计人提交的履约担保及收据后 50 天内支付预付款。

12.3 中期支付

本款

12.3.1 项修改为：

12.3.1 勘察设计人应按发包人批准（格式）及（份数），向发包人提交中期支付

申请，应附相应的支持性证明文件。

本款 12.3.2 项修改为：12.3.2 勘察阶段费用支付：完成风机机位、海上升压站、陆上集控中心勘察并提供详勘成果报告，勘察设计

人提交签约合同价勘测费用的 90%支付申请和对应的增值税（6%）专用发票，发包人在50 日内支付签约合同价勘测费用的 80%，累计支付不超签约合同价的 30%。

81

12.3.3 设计阶段费用支付：12.3.3.1 初步设计通过审查，勘察设计人提供合同签约价（除勘测费外）20%的增

值税（6%）专用发票，发包人在 50 日内支付相应费用；

12.3.3.2 全部土建图纸交出、设计交底后，勘察设计人提供合同签约价（除勘测

费外）30%的增值税（6%）专用发票，发包人在 50 日内支付相应费用；

12.3.3.3 风电场全部施工图纸交出，勘察设计人提供合同签约价（除勘测费外）

20%的增值税（6%）专用发票，发包人在 50 日内支付相应费用；

12.3.3.4 全部竣工图编制交出且全部风力发电机组正常运行 240 小时，勘察设计

人提供合同签约价（除勘测费外）20%的增值税（6%）专用发票，发包人累计支付不超合同签约价（除勘测费外）的 90%。

12.3.3.5 设计阶段费用累计支付不超合同签约价的 60%12.3.4 全部竣工图编制交出且全部风力发电机组正常运行 240 小时后的 50 日内，

发包人支付至合同签约价的 95%，保留签约合同价的 5%为质量保证金，在费用结算后支付。

12.3.5 质量保证金的支付有以下 2 种方式，原则上采用以下第（1）种方式（1）保函（保险）方式：全部竣工图编制交出且按要求完成整套机组无故障试运

行后 50 日内，发包人累计支付至总合同价款的 95%；合同总价款的 5%作为质量保证金，在收到中标人开具的经招标人同意和确认的质量保证金保函（保险）后，及时支付质量保证金的对应价款，保函为不可撤销保函，不设免赔额、免赔率。

（2）现金方式：全部竣工图编制交出且按要求完成全部风机并网发电无故障运行

240 小时的 50 日内，发包人累计支付至总合同价款的 95%；合同总价款的 5%作为质量保证金。

12.4 费用结算

12.4.1 全部风机并网发电无故障运行 240 小时一年后，勘察设计人应在 30 天内向

发包人提供 3 份数勘察设计费用结算申请，并需提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 50 天内，将应付款项支付给勘察设计

人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票（6%）。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。勘察设计人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。

12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察设计人进行修正和提

供补充资料，由勘察设计人重新提交。发包人不按期支付的，按 14.2 条款执行。

13. 不可抗力

13.1 不可抗力的确认

本款增加

13.1.3 项：

13.1.3 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：�

��

14. 违约

14.1 勘察设计人违约

14.1.1 项（5）勘察设计人不履行合同约定的其他义务：无。本款

14.1.2 项修改为：

82

14.1.2 勘察设计人发生违约情况时，发包人可向勘察设计人发出整改通知，要求

其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察设计人发出解除合同通知。勘察设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等

（1）合同生效后，勘察设计人因自身原因要求终止或解除合同，勘察设计人应按

发包人已支付的预付款金额双倍返还给发包人或勘察设计人向发包人支付违约金。

（2）由于勘察设计人原因，未按“第五章、发包人要求”中“三、成果文件要

求”约定的时间交付工程勘察设计文件的，应向发包人支付违约金合同金额 1%，在发包人应付勘察设计费中扣减。

（3）勘察设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设

计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，勘察设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度向发包人支付赔偿金合同金额 1%。

（4）勘察设计人未经发包人同意擅自对工程勘察设计进行分包的，发包人有权要

求勘察设计人解除未经发包人同意的勘察设计分包合同，勘察设计人应承担违约金合同金额 1%。

14.2 发包人违约责任

14.1.1 项（4）发包人不履行合同约定的其他义务：

。

本款

14.2.2 项修改为：

14.2.2 发包人发生违约情况时，勘察设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，

要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察设计人损失等。

（1）发包人逾期超过 30 天未支付费用时，勘察设计人有权书面通知发包人中止

勘察设计工作。自中止设计工作之日起 30 天内发包人支付相应费用的，勘察设计人应及时根据发包人要求恢复勘察设计工作；自中止设计工作之日起超过 30 天后发包人支付相应费用的，勘察设计人有权确定重新恢复勘察设计工作的时间，且勘察设计周期相应延长。

（2）发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓

建，发包人应在事件发生之日起 30 天内按专用合同条款第 14.4 款执行。

（3）发包人擅自将勘察设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用

时，应承担相应法律责任，并应赔偿勘察设计人因此遭受的损失。

本条增加

14.4 款：

14.4 合同解除

14.4.1 发包人与勘察设计人协商一致，可以解除合同。14.4.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：（1）勘察设计人的工程勘察设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合

理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付勘察设计费用，经勘察设计人催告后，在 50 天内

仍未支付的，勘察设计人可以解除合同；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

83

14.4.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的遗留

问题应取得一致意见并形成书面协议。

14.4.4 合同解除后，发包人除应按第 12 条的约定向勘察设计人支付已完工作的勘

察设计费外，应当向勘察设计人支付由于非勘察设计人原因合同解除导致勘察设计人增加的勘察设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

15. 争议的解决

本条修改为：发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人

友好协商解决不成的，选择向南京市鼓楼区人民法院诉讼。

17. 专用合同条款附件

附件 1：项目进度安排附件 2：勘察设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件 3：本项目的勘察设计人员表附件 4：勘察设计进度附件 5：施工图交付计划附件 6：考核办法（如有）附件 7：廉洁合同附件 8：安全协议

84

附件

1：项目进度安排

2026 年 1 月 20 日入场开展工程地质详勘；

2026 年 1 月 30 日完成风电场电气一二次设备采购技术规范书编制；

2026 年 2 月 20 日完成陆上集控中心、海缆招标图设计及技术规范书编制工作；

2026 年 2 月 28 日提供首批 10 台机位详勘成果（包含海上升压站和陆上集控中

心）；

2026 年 3 月 10 日完成项目初步设计报告编制；

2026 年 3 月 20 日完成全部施工招标文件编制；

2026 年 3 月 30 日完成风机基础主体结构备料图设计；

2026 年 3 月 30 日完成海上升压站主体工程施工图设计；

2026 年 4 月 10 日完成海上升压站整体设计；

2026 年 4 月 10 日完成陆上集控中心及送出线路施工图设计；

根据合同签订时间，上述进度安排供标书编制参考。本工程竣工验收完成后 30 天

内完成竣工图提交。

85

附件

2：勘察设计人向发包人交付的工程设计文件目录

勘察设计人向发包人交付的工程设计文件目录

序号

资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

1

工程勘察文件

5

2

初步设计文件

5

3

施工图设计文件

10

（其中至

少5

份蓝图）

4

竣工图文件

5

5

其他文件

5

招标文件及技术规范书等

按需提供

设计人应随书面文件

及时提供以上所有设

计文件的电子版本

（

Word、Excel、PDF

格式）各

5 套

特别约定：

1. 在发包人所提供的勘察设计资料（含勘察设计确认单、规划部门批文、政府各

部门批文等）能满足勘察设计人进行各阶段勘察设计的前提下开始计算各阶段的勘察设计时间。

2. 上述勘察设计时间不包括法定的节假日。3. 图纸交付地点：勘察设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求勘察设计

人提供电子版设计文件时，勘察设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4. 如发包人要求提供超过合同约定份数的工程勘察设计文件，则勘察设计人仍应

按发包人的要求提供。

86

附件

3：本项目的勘察设计人员表

（待合同签订时列出）

87

附件

4：勘察设计进度表

（勘察设计人根据“项目进度安排”编制）

勘察设计进度表

88

附件

5：施工图交付计划

89

附件

6：考核办法（如有）

考核办法

为保证所设计工程安全、可靠、先进，有效控制工程投资、工期、质量，经发包

人与设计人共同协商，本着平等自愿的原则，制定本办法。本办法是对勘察设计合同的补充与细化，与合同中违约、索赔条款独立执行，互不影响。

一、工程进度控制考核工程勘察及初步设计文件按合同要求的工程勘察及初步设计交付时间为基点考核，因勘察设计人原因，每

拖后一天，扣减设计费 20000 元。

本工程勘察设计成果最少以 10 台机位为一批提供详勘成果报告，在一批风机完成

后 10 天以内提供详勘成果报告，根据合同约定的时间节点，每延迟一天，扣减设计费20000 元。

工程勘察及施工图设计文件以合同要求的工程勘察、施工图设计文件、数字建模资料（除施工图纸交付）交

付时间为基点考核，因勘察设计人原因，每拖后

1

天，扣减设计费 20000 元。

施工图纸拖后移交扣减金额： 10000

元/册•天（拖后天数）。

由于非勘察设计人原因引起的图纸资料交付拖期，不在考核范围以内。竣工图编制接到发包方竣工文件编制通知后 60 天内完成竣工图的编制工作，每拖后 1 天扣减

设计费 10000 元。

工程质量控制考核因勘察设计质量原因（造成工程返工、设备材料损坏和浪费，增加工程造价 200

万元以内）造成损失的，由受托方继续完善勘察设计任务，并按损失的大小减收勘察设计费。

如由于受托方设计错误（造成工程返工、设备材料损坏和浪费，增加工程造价 200

万元以上）造成重大工程质量事故损失，受托方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向委托方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。

由于勘察承包人原因造成的单项变更投资金额超过 200 万元的设计变更，每发生

一次考核勘察承包人 20000 元；如造成发包人受损，勘察承包人应承担相应赔偿责任。

在招标设计深度基础上，在发包人进行工程施工、设备招标时，承包人应按发包

人的要求编写满足工程施工、设备招标要求的招标文件的商务和技术部分，并按发包人的要求参与相应的评标和合同谈判工作，提供技术支持。如承包人未履行其职责，每发生一次扣减设计费 50000 元。

5.在未获得发包人的书面认可前，不得分包本工程勘测设计及试桩工作的任何部

分。如承包人擅自分包，将视为合同违约，发包人有权单方面终止本合同的履行，并要求承包人按发包人已付合同款的双倍金额支付违约金；同时由此造成发包人的全部损失由承包人承担。

承包人的设计代表在接到发包人或项目监理部要求到现场的通知后，应保证在接

到通知后的 48 小时内到达现场，若未在接到通知后的 48 小时内到达现场，每发生一次扣减设计费 20000 元/次。承包人的现场代表在施工现场的时间应满足工程实际需求。

90

承包人项目经理未经发包人和监理人批准擅自离开工程场地的，承包人应按 3000

元/天向发包人支付违约金。

施工期间应遵循《基建工程安全文明施工奖惩办法》和相关管理制度，违反相关

规定，发包方有权按照制度进行考核。施工期间如遇到台风等极端恶劣天气，应遵循发包人的安全管理要求，如未按照要求执行每发生一次扣减设计费 5 万元。

累计考核金额不超过勘察设计费总额的 20%，如造成发包人受损的，勘察承包人应

承担相应赔偿责任。如勘察设计人采取补救措施，挽回滞后工期或损失，可以将对应考核金额予以返还。

91

附件

7：廉洁合同

廉洁协议

为规范经济业务往来，防止违法违纪事件的发生，经甲方和乙方协商同意，双方

将严格执行以下条款。

一、甲方的权利和义务（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲

方的纪检监察人员有权对双方在采购及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露采购中的商业秘密。（三）甲方的工作人员在采购过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙

方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，

无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在采购及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关

规定。

二、乙方的权利和义务（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在采购及合同执行过程中的廉洁从业情况

进行监督，并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵

守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解采购中的商业秘

密。

（四）乙方的工作人员在合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回

扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在 48 小时内署名报告甲方

的纪检监察人员或有关领导。甲方纪委联系电话：。

三、违约责任（一）甲方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当

事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方工作人员违反廉洁责任，经调查属实，甲方有权解除主合同，并追究

乙方违约责任。

四、附则本廉洁协议是合作协议的组成部分，具有同等的法律效力。本协议一式二份，双

方各执一份。

92

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人 /授权代表： 法定代表人 /授权代表：

签订日期：2025 年 月 日 签订日期：2025 年 月 日

93

附件

8：安全协议书

外包外委项目安全管理协议基本要求

（工程施工类）

一、总则部分

1.乙方必须提供包括不限于以下资料

（1）营业执照（三证合一）。（2）法人代表资质证书或法人授权委托书，其中应至少包括企业（法人）基本信

息、法定代表人信息及身份证复印件。

（3）从事建筑施工和危险化学品、压力容器及起重机械施工等应具备安全生产许

可证。

（4）涉网作业的承包单位应提供等级符合要求的承装（修、试）电力设施许可

证。

（5）施工简历和由企业所在地政府安全监管机构出具的近三年的安全施工记录或

三年无事故证明（加盖政府部门章）。

（6）工程负责人、工程技术人员、专职安全管理人员以及特种作业人员和特种设

备作业人员名单、资格证书复印件、主要人员通讯录。

（7）特种作业施工的或施工人员超过 30 人的，提供专职安全监督人员的资格证

书。

（8）锅炉压力容器、起重机械施工等，应出具由质监局颁发的“特种设备作业人

员证”。

（9）施工机械和工器具、特种工器具、安全防护设施、安全和职业健康防护用具

清册。涉及定期检验、试验的，必须提供由具有检验、试验资质部门出具的合格的检验报告、合格证。

（10）由安监局颁发的特种作业人员《特种作业操作证》。特种作业人员是指电

工、焊工、登高架设、制冷等。

（11）质量、技术、环境保护等管理体系认证证书。（12）全体人员名册以及身份证正反两面复印件，承包方安全培训证明，劳动合

同或劳动关系证明。

（13）县级或二级甲等以上医院出具的所有施工人员的体检证明原件（包括心电

图）及体检收费证明。

（14）为全体人员办理工伤保险或购买人身意外伤害险、安全生产责任险的证

明。

（15）分包方名单和安全、技术素质证明和资质资料（单独成册，备案资料内容

同主承包方）。

2.工程的安全目标

（1）杜绝人身重伤及以上事故。（2）杜绝一般及以上设备事故。

94

（3）杜绝环保、舆情事件。（4）杜绝职业卫生、信息安全和造成不良社会影响的各类事件。

3.工程安全管理的方针和原则

（1）甲乙双方均应严格贯彻落实国家及行业相关法律法规、标准规范，认真执行

中国大唐集团有限公司、×××公司《安全生产工作规定》《发承包工程及外来人员安全管理规定》等有关安全管理规定，落实好双方的安全生产责任，共同做好现场的安全生产、文明生产、生态环境保护、职业健康等工作。

（2）甲乙双方应建立健全各自安全生产管理体系，做到“凡事有章可循、凡事有

据可查、凡事有人负责、凡事有人监督”。

（3）甲方对乙方队伍及人员纳入甲方进行“一体化”安全管理；乙方各级人员要

服从甲方的管理，按规定参加甲方的安全会议，定期到甲方安全主管部门汇报安全工作执行落实情况。

（4）甲乙双方均充分发挥安全保障体系、安全监督体系和技术支撑体系的作用，

加强反违章违规管理，对作业现场“三违”现象“零容忍”；乙方人员出现违章违规情况时，甲方有权按照相关安全管理规定进行考核和处理。

（5）甲乙双方均应明确项目安全生产管理职责，签订责任书，落实各层级责任，

严格各现场安全管理。

（6）因乙方责任造成人身伤亡事故，事故调查及处理由地方相关政府部门负责

的，依据事故调查组的调查结论，应由乙方承担事故责任和事故费用的，接受事故处理并承担由于事故给甲方造成的经济损失；由甲乙双方共同调查处理的，共同协商成立事故调查组，依据事故调查组的调查结论，承担各自事故责任和事故费用，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿；经协商达不成一致意见时，可申请第三方仲裁或当地人民法院判决。

（7）因乙方责任造成生产设备、生态环境保护、职业健康等事故事件，造成经济

损失的，乙方须承担全部责任，负责赔偿甲方损失。

（8）其他责任和义务（由各单位结合现场实际补充完善）。

二、甲方应承担的安全责任和义务

1.履行《中华人民共和国安全生产法》中规定的安全责任和义务，按照《建设工

程安全生产管理条例》及《电力建设工程施工安全监督管理办法》的要求，承担工程安全生产的监督职责。

2.负责对乙方工程建设施工资质和安全生产许可资格的审查，审查内容包括：企

业法人的营业执照和资格证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、工程技术人员、专职安全管理人员和特殊工种人员的上岗资格证书，核实后留复印件备案。

3.在安全、环境、文明施工管理上依照中国大唐集团有限公司工程管理制度进行

策划，并按照职业健康安全与环境管理体系要求，制定发布建设项目安全方针、目标。

4.在开工前，按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定，对乙方的项目负责

人、工程技术人员、安全管理人员宣传甲方在安全文明施工方面规章制度，并进行全面的安全技术交底。

5.对乙方制订的施工组织设计文件，包括组织、安全、技术措施、施工方案和应

急预案进行审核，审查合格后进行监督实施。

95

6.按照约定对乙方在安全、文明施工中出现的不安全行为和不安全状态，有权纠

正或责令停工，并进行考核。对不服从安全管理、严重违章作业、管理混乱的乙方有权解除合同，并限期退场。

7.有协助乙方做好安全、健康、环保及文明施工的义务。8.对乙方违反甲方相关规章制度的行为，有权处罚。

三、乙方应承担的责任和义务

1.乙方履行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及

《电力建设工程施工安全监督管理办法》的要求，承担工程承包人的安全责任和义务。

2.乙方必须具备下列条件：（1）具备承包本工程项目的有关资质。具有有关部门核发的营业执照和项目资质

证书，安全资质证书和法人代表资格证书，项目负责人工作简历、近三年的安全施工记录，项目法人委托书及委托书的公证书；并对以上内容的真实性负责。

（2）工程项目负责人、技术人员和工人的技术素质满足工作要求。（3）施工项目人员的“三证”（居民身份证、用工证、户口暂住证）齐备有效，

“三证”由本人保管。

（4）具有满足工程需要、保证安全生产的组织机构、工器具、安全防护设施、安

全用具。涉及定期试验的工器具、特种工器具、特种设备、绝缘用具、作业机具、安全防护用品等均有具备相应资质的检验、试验部门出具的合格的检验报告。特种作业人员持有合格的《特种作业操作证》。

（5）安全管理机构、专（兼）职安全监督（管理）人员满足要求，专（兼）职安

全管理人员应持有本行业系统或国家主管机关颁发的资质证书。

（6）特殊工种持证上岗。3.乙方代表是合同工程安全、健康、环保与文明施工管理的第一责任人，负责组

织、协调、检查、督促有关安全、健康、环保与文明施工管理方面的规程、规范、规定的贯彻落实。

4.乙方法人是安全生产第一责任人，对项目安全生产负全责，现场项目负责人

（项目经理）是项目现场安全生产直接管理责任者，应建立安全保证体系和安全监督管理体系。乙方施工人员总数超过 100 人或者具有两级机构的，应当设置安全管理机构，超过 30 人的必须配备专职安全管理人员，不足 30 人的应当设有兼职安全员。专职安全管理人员数量不少于乙方人员总数的 2%，最少配备一名专职安全管理人员。

5.乙方应当严格按照甲方要求配备专职安全、消防、治安、安全文明施工管理负

责人，对项目人员和施工工作现场的安全工作全面负责；乙方专职安全管理人员受甲方日常安全监督和管理，安全管理人员应经专门教育培训考试合格，并持有相应上岗证或资质证书。现场项目负责人、专职安全管理人员的任命须报甲方和监理单位备案，乙方在施工过程中不得擅自更换现场项目负责人、工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，如有变动须征得甲方和监理单位的同意，并对新参加工作人员履行入厂安全教育、考试手续。

6.乙方必须保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具的配备，制定相

关安全施工管理制度及办法。

7.乙方必须按照甲方提出的技术和安全文明生产方面的意见及时整改，接受甲方

的监督、管理和指导。发生人身事故或危及设备的不安全情况，除按规定逐级上报外，还必须立即报告甲方安全监督部门。

96

8.乙方施工队伍在工作中要主动接受甲方的安全管理和监督。违章作业造成设备

损坏、停运，火灾及人身伤亡等影响安全生产的，必须接受甲方的处罚。对于情节严重的，甲方有权解除合同，乙方应按规定限期退场。

9.严格遵守国家、电力行业和上级公司有关安全生产的法律、法规、规章制度和

规定，遵守甲方有关安全生产的规章、制度和管理标准及相关规定，认真执行本项目合同中的安全要求，服从法人代表在安全施工、文明施工方面的管理、监督和指导。

10.乙方必须严格按照甲方的《安全文明施工安全管理规定》执行，每天开工前召

开站班会，交代作业内容、存在的安全风险及安全注意事项，应采取的防范措施等。

11.乙方在项目施工开始前，编制施工组织设计文件，包括组织措施、安全措施、

技术措施、施工方案和应急预案，经监理单位和甲方审核批准后执行，甲方应组织本工程的全体施工人员学习掌握施工组织和施工安全技术措施，传达贯彻甲方安全管理规定和安全技术交底，并分工种进行安全教育培训及考试，并留有记录。

12.乙方必须严格按照施工组织设计和有关安全要求规定组织施工，对有可能发生

火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，乙方应制定专项施工安全技术方案（措施），并按施工方案中有关安全措施认真执行，把安全措施落实到施工过程的每个环节。

13.乙方在建筑工程施工过程中存在可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社

会影响的分部分项工程，应按照中华人民共和国住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求在编制施工组织（总）设计的基础上，针对危险性较大的分部分项工程于施工前单独编制安全技术措施文件（专项方案），对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，附具安全验算结果，乙方应当组织专家对专项方案进行论证。经技术负责人、总监理工程师签字后，由专职安全管理人员进行现场监督实施。

14.乙方必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育培训，增强职工法

制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

15.乙方必须接受甲方的三级安全教育，培训合格后方可进入现场施工。更换工

种，必须及时进行安全教育培训和考试。未接受安全教育培训和安全考试不合格者不得进入现场施工。

16.开工前现场项目负责人要进行安全文明生产、技术交底并严格开展“三讲一落

实”活动，确保全体人员掌握相关要求。

17.对甲方违反安全生产规定、制度的指令，乙方有权拒绝执行、有权要求甲方改

进。

18.乙方必须实施安全健康和环境风险预控管理，并依据工程项目风险的大小，编

制作业过程的危险源、环境因素分析清单和控制措施，并报甲方安监部门及监理单位备案。

19.乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行

认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施，并向甲方安全管理人员及监理单位报告。

20.乙方在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故

(含工伤)，由乙方负责。

21.乙方对施工现场安全设施（如脚手架、起重机械等）每天开工前必须检查，发

现隐患及时整改，并留有记录。各类安全防护设施、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经施工负责人、甲方、监理单

97

位、乙方指派的安全管理人员一致同意，办理拆除和变更手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动。任何一方人员擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。

22.乙方特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特

种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核机构培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，大、中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员严禁无证操作、无证指挥；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

23.乙方及其分包商必须严格执行电力系统动火作业规定，正确使用动火工作票。

工地严禁使用电炉、碘钨灯、辐射式取暖器、电热毯等明令禁止的电气设施，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得甲方和监理单位相关安全管理人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

24.施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的安全措施。必要时应验

电、放电、加挂接地线，并增设专门监护人员。

25.乙方在施工中，应注意对地下管线、光缆及高压架空线的保护。乙方及其分包

商应向工程所在地相关政府部门或甲方了解地下管线和障碍物详细情况，会同甲方、监理单位明确施工方法。如遇有特殊情况，应及时向甲方、监理单位和有关部门联系，采取安全措施后施工，严禁冒险作业、野蛮作业。

26.乙方必须按规定为作业人员配备合格的劳动保护用品、用具，并监督正确使用

和佩戴，施工人员未正确使用和佩戴，责任由乙方承担；乙方所属人员的身体健康状况必须经过县级或二级甲等以上医院检查鉴定合格，能够满足所从事本工程工作的要求。严禁录用职业禁忌症者，严禁使用弱、残者和童工，乙方应按国家规定为员工办理工伤保险或人身意外伤害险。

27.乙方要制定现场成品保护办法，确保一切材料、设备、成品、半成品的完好。28.乙方要制定施工现场交通安全管理办法，确保施工生产运输任务的正常进行。29.乙方应积极响应参加甲方组织的一切安全生产活动（安全学习培训、安全考

试、安全宣传、安全活动月、安全知识竞赛等）。

30.乙方必须严格执行甲方《项目工程管理总体策划》《安全文明施工安全管理规

定》等相关规定，严格控制各类违章，坚决杜绝一切人身伤亡事故，不发生一般及以上机械设备损坏、火灾、交通事故的发生。

31.乙方及其分包商必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面

管理，明确责任区负责人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场工业垃圾应及时清理。乙方要在施工现场、物资存放区域及其它施工、预制、加工区域设立水冲式厕所。

32.乙方在工程正式开工前向甲方安监部门及监理单位提交项目负责人、安全管理

人员、施工人员、特殊作业人员、安全考试和大型施工机械台账等有关资料，并随工程的进展情况实行动态管理。

33.如有分包，乙方必须将分包商资质等情况及时报给甲方和监理单位，经监理单

位、甲方审核合格后方可签订合同，组织分包队伍进入施工现场，分包商的安全文明施工管理由乙方负责、统一管理，严禁以包代管。

34.乙方及其分包商有义务协助甲方及其上级主管单位，对本合同工程现场的安

全、健康、环保及文明施工管理情况进行监督、检查和考核。

98

35.乙方必须建立健全安全、健康、环保与文明施工安全管理制度，各级安全生产

岗位责任制和定期安全检查、安全教育培训制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等。

36.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违

禁、暴力或妨碍治安的行为。

37.对于易燃易爆的材料，除专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所

有作业人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

38.作业期间进入现场的大型机械、特种设备（起重、压力、高温、放射等）应按

规定由当地政府主管部门审批后方能使用，并按规定定期检验。

39.开工前，认真制定确保施工安全的组织措施、安全措施和技术措施，经监理单

位和甲方审核批准后贯彻落实。乙方要自上而下进行安全交底，全体作业人员要掌握有关工作的安全措施。

40.现场作业中，乙方必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作

规程》和甲方有关生产安全、消防、治安、交通安全及文明生产的有关规定，严格执行工作票、操作票等管理制度。

41.乙方在施工过程中，必须认真执行当地建设工程施工现场消防安全管理规定和

甲方消防制度中的有关规定。

42.开工前，乙方应对全体人员进行防火安全教育，经考试合格后方可进入现场。

在施工过程中定期组织学习，不断强化防火意识。

43.乙方应遵守易燃易爆危险品储存规定，施工现场不得超量储存稀料、油漆、汽

油、丙酮等易燃物，存储环境符合规定要求。

44.乙方工作人员严禁在施工现场内吸烟。45.乙方施工人员必须严格执行国务院颁发的《企事业单位内部治安保卫条例》和

当地政府颁发的《企业治安保卫责任制规定》，落实施工队的治安责任制，建立各种治安防范措施，严格遵守甲方治安管理的各项规定。

46.乙方项目负责人负责对施工单位工作人员进行政治思想教育，“四防”教育和

各种法律规定的宣传工作，每月一次，并制定、落实相关的治安防范措施。

47.乙方及其分包单位办公室及各住所的文件柜、抽屉、提包等处不得存放贵重物

品及现金、有价证券。

48.下列人员严禁雇用：（1）被判处管制、有期徒刑或缓期执行的人员。（2）保外就医的劳改人员、监外执行的劳教人员。（3）被依法监视居住，取保候审的被告人或重大嫌疑人。（4）被公安机关通缉或从劳教、劳改场所脱逃的人员。（5）刑满释放、解除劳动教养不满一年的人员。（6）公安、检察、安全机关侦察对象。（7）被注销城市户口倒流回城的人员。（8）不满十八周岁或其他客观存在不宜雇用的人员。49.现场施工作业人员年龄不得超过 55 周岁；项目负责人、安全管理人员、工程

技术人员等管理、技术性工种年龄不得超过 60 周岁；确实需要的安全生产管理专业人员、监理人员，且不从事现场作业的，经甲方主要负责人签字同意后，年龄可放宽到不超过 65 岁。

99

50.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救

援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等有关规定，及时上报有关部门。

51.发生安全事故后，必须按照“四不放过”的原则调查处理，并按规定统计上

报，严禁弄虚作假、隐瞒不报，除立即上报上级有关部门外还应及时上报甲方。

四、关于考核和处理

（一）甲方建立违章负面清单制度，乙方应组织各级人员熟悉掌握以下违章负面

清单内容及管理要求，发生以下情形，按规定接受相应考核和处理；涉及违章负面清单的相关人员，甲方有权根据相应情形将人员清离出场。

1.违反国家、行业、地方、上级单位以及甲方有关安全生产的法律法规、规程标

准、规章制度、反事故措施和安全管理要求；

2.未按规定编制“三措两案”或“三措两案”未经审核通过即开始作业；3.作业项目开工前，未开展风险辨识或安全措施未落实到位；4.存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律（“三违”）现象；5.不具备作业条件，强令冒险作业；6.作业人员、工作负责人、监护人未履行相应安全生产责任；7.未按要求执行甲方规定的票证管理制度；8.擅自扩大工作范围或私自安排非工作班成员参加工作；9.其他情形（由各单位结合实际补充完善）。（二）甲方建立“黑名单”制度，乙方应组织各级人员熟悉掌握以下情形及管理

要求，如有违反，按规定接受相应处理。

1.发生较大事故及以上事故的乙方队伍，列入“黑名单”，终身禁止其进入集团

公司系统企业承揽外包外委项目。

2.发生以下情形的乙方队伍，列入“黑名单”，2 年内禁止其进入集团公司系统企

业承揽外包外委项目。

（1）发生一般人身事故的；（2）在责令停工整顿期间擅自复工的；（3）因乙方原因影响甲方正常生产、生活秩序，或导致负面舆情的；（4）存在转包、违法分包、挂靠资质情况的。其余被列入“黑名单”的乙方队伍，1 年内禁止其进入集团公司系统企业承揽外包

外委项目。

3.以下列入“黑名单”的乙方人员，终身禁止其进入集团公司系统企业现场工

作。

（1）对安全生产事故承担主要责任的乙方人员；（2）多次严重违章被清离出场的乙方人员。其余被列入“黑名单”的乙方人员，2 年内禁止其进入集团公司系统企业现场工

作。

（三）存在下列情形，甲方有权将乙方相关人员清离出场，并将人员列入“黑名

单”。

1.无票证作业；2.擅自进入受限空间或无监护人进行有限空间作业；3.高处作业不系安全带或不按规范佩戴使用;4.无特种作业有效证件上岗操作；

100

5.酒后上岗；6.故意移动、关闭视频监控设施，故意破坏现场设备设施；7.不服从现场管控或寻衅滋事、打架斗殴；8.作业人员违反“四不干”（无工作票不干、无监护人不干、不知道作业危险点

不干、安全措施不落实不干）安全工作要求的；

9.未经报告或请示擅自关闭、破坏甲方生产安全监控、报警、防护、救生设备、

设施的；

10.未经甲方允许或许可擅自动用甲方生产设备、设施的；11.使用假证、过期证件或冒用他人资格证件的；12.发生其他违规违纪违章行为达 3 次以上的；13.其他情形（由各单位结合实际补充完善）。（四）乙方存在下列情形，甲方有权将乙方队伍清离出场，并将队伍列入“黑名

单”。

1.发生乙方负主要责任的一般及以上生产安全事故；2.发生乙方负主要责任的舆情事件、生态环保事件；3.拒绝接受甲方安全监督、管理和指导；4.不服从甲方安全生产管理、故意破坏设备设施、造成较大经济损失或负面影响

的；

5.经甲方反复督促，多次考核，其工作质量、标准、进度仍不整改，或不满足安

全生产需要的；

6.擅自转包、违法分包项目的；7.拒不执行安全技术措施、擅自变更施工工艺和安全技术措施的；8.拒不执行停工令要求，私自开工；队伍停工整顿未经验收合格和批准，擅自开

工；队伍停工整顿复工后，同类型问题重复发生；

9.违反技术协议要求，使用劣质产品或材料、以次充好、偷工减料的情况，拒不

更换或整改；

10.存在重大事故隐患，未采取有效治理措施，无法保证作业安全，仍然冒险强令

组织作业的；

11.甲方责令整改事项拒不整改或重复整改不到位的；12.其他情形（由各单位结合实际补充完善）。（五）乙方存在下列情形，甲方有权责令乙方停工整顿。1.发生所属人员被清离出场的情况；2.项目经理不能常驻项目现场，现场出勤率低于 80%；3.擅自改变施工工艺及工序存在安全事故隐患的；4.未落实隔离措施、监护措施，安全防护设施缺失或存在缺陷，严重危及人身安

全的；

5.高风险作业未落实反事故措施重点要求的；6.未履行安全协议，现场安全管理混乱，违章行为频发，或导致不安全事件发生

的；

7.拒绝发包方、监理方或上级单位检查的；8.安排未经安全培训教育并考试合格人员上岗作业，未按要求在法定节假日后组

织开展专题“安全日”活动；

9.其他情形（由各单位结合实际补充完善）。

101

（六）乙方存在下列情形，甲方有权与乙方解除合同，对甲方造成损失的，乙方

应承担相应的违约、赔偿责任。

1.乙方拒绝履行本协议相关要求；2.乙方队伍被清离出场；3.存在主观故意降低工程质量、安全标准，造成事故的。（七）乙方出现下列情形，甲方有权进行经济考核。1.乙方人员每发生 1 起习惯性违章，考核每名违章人员不低于××元，连带考核

乙方不低于××元；每发生 1 起可能导致一般及以上生产安全事故的严重违章，考核每名违章人员不低于××元，连带考核乙方不低于××元。

2.发生违反本协议中有关乙方安全责任条款的，每次每项考核乙方相关人员不低

于××元，连带考核乙方不低于××元。

3.发生违反本协议中有关违章负面清单条款的，每次每项考核乙方相关人员不低

于××元，连带考核乙方不低于××元。

4.发生违反本协议中有关停工整顿条款的，每次每项考核乙方不低于××元。5.发生乙方人员被列入甲方“黑名单”清离出场的，每人次考核乙方不低于××

元。

6.其他情形（由各单位结合实际补充完善）。

102

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（勘察设计

人名称，以下简称“勘察设计人”）对该项目勘察设计投标。发包人和勘察设计人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件（

1）中标通知书；

（

2）投标函及投标函附录；

（

3）专用合同条款及附件；

（

4）通用合同条款；

（

5）发包人要求；

（

6）勘察设计费用清单；

（

7）勘察纲要和设计方案；

（

8）招标文件及澄清；

（

9）投标文件及澄清；

（

10）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上

述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）（¥）。4.项目负责人（设计总工程师）：。5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：。6.勘察设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计人支付合同价款。8.勘察设计人计划开始勘察设计日期：，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知

中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为天。

9. 本合同自生效。（应执行集团公司《中国大唐集团有限公司电力工程建设采购

时序有关规定》中的合同生效条件，并且承包人提交了履约保函后合同生效。）

10.本合同协议书一式陆份，合同双方各执叁份。11

. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章） 勘察设计人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日 年月日

103

附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（勘察设计人名称）（以下称“勘

察设计人”）于年月日就（项目名称）有关事项协商一致共同签订《

XX 合同》。我方

愿意无条件地、不可撤销地就勘察设计履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自发包人与勘察设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批

勘察设计成果文件

28 日后失效。

3. 在本担保有效期内，因勘察设计人违反合同约定的义务给你方造成经济损失

时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在

7 天内无条件

支付。

4. 发包人和勘察设计人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不

变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：������������

邮政编码：������������

电话：������������传真：������������

年月日

104

105

第二卷 技术文件

106

第五章

发包人要求

发包人要求通常包括但不限于以下内容：一、勘察设计要求风电勘察设计单位应按照中国大唐集团有限公司相关标准化设计规范、设备物资选

型导则等开展风电厂勘察设计，优化设备物资采购方案，提高采购效率，降低采购成本。发包人应当根据项目情况在本章中明确相应的勘察设计要求，一般应包括以下内容：

1.

项目概况

1.1

项目概述

项目名称：大唐滨海南区H4-1#海上风电项目。建设规模：本期容量：200MW（以项目核准、电网接入批复意见为准）；规划容

量：200MW。

地理位置：江苏省盐城市滨海县。建设单位：大唐（滨海）能源开发有限公司。建设工期（进度）：计划*开通会员可解锁*开工，*开通会员可解锁*投产。（以上级单位批复的

里程碑节点为准）

质量要求：满足行业及国家有关规程、规范要求；达到国家、行业和地方验收标

准，单位工程质量合格率100%。本项目设计成果需获得省部级及以上设计奖。

1.2

场址自然条件及建设条件

大唐滨海南区H4-1#海上风电项目位于江苏省盐城市滨海县南部海域，场址中心离

岸距离约为 38km，场区水深17.5~19.5m，规划场址面积为20km?，规划装机容量为200MW.

风电场所发电能汇集至海上升压站，经主变升压至220kV后通过1回220kV海缆敷设

至登陆点登陆，随后转220kV陆缆接至风电场220kV陆上开关站，最终通过1回220kV 线路送出至电网。本项目陆上开关站与江苏滨海300MW海上风电项目合用(主要在滨海 300MW 原场地左侧和下侧新建)，开关站位于滨海县滨海港镇振东村委会东侧约 300m 范围，海堤公路西侧。风机基础为16台单桩基础，工程建设总工期为11个月。

参照《风电场工程等级划分及设计安全标准》（NB∕T 10101-2018）规定，按装

机容量划分，工程规模为大型。风机基础海况设计标准（包括潮位）按重现期50年考虑。海上升压站海况设计标准（包括潮位）的重现期按照100年考虑，陆上集控中心设计标准（包括防洪水位）的重现期按照50年考虑。

本工程场址地质条件较复杂，且受潮汐、波浪、热带气旋影响，参照《风电场工

程等级划分及设计安全标准》（NB/T 10101-2018），以单机容量、轮毂高度及地基复杂程度划分，本工程风机地基基础设计级别为甲级，风电机组基础结构安全等级为一级。根据变电站建筑物结构破坏可能产生后果的严重性，本工程海上升压站设计等级为1级，结构安全等级为一级，陆上集控中心结构设计等级为2级，建筑物结构安全等级为二级。

根据临近工程场地地震安全性评价报告，本场区地震动峰值加速度为0.05g，相当

于地震基本烈度为Ⅵ度。

2.

勘察设计范围及内容

2.1

设计阶段划分及各阶段服务内容

107

投标人负责进行初步设计、施工图设计、竣工图编制等全过程的勘察、设计任务，

按照国家和电力行业有关标准和内容深度要求完成勘察、设计工作。大唐滨海南区H4-1#海上风电项目勘测设计招标，涉及工程建设范围包括：海上风电场（风机、海上升压站、集电海缆）、送出海缆、登陆设施、陆上开关站，满足招标人施工准备、施工、调试与竣工验收、审计的全面要求。水文气象调查及现场和室内技术工作，以及本工程水文气象报告或说明。工作内容包括但不限于：

(1)

初步设计阶段：按照集团公司要求编制初步设计原则、微观选址报告、工程

地形测量（风电场场区1:1000，机位点位置1：500重点区域，如海上升压站与风机机位一定范围（200m×200m）内1:500海底地形测量，陆上集控中心区域1:500地形测量）、项目初步设计报告(含必备图纸、初设概算、经济评价)、设备选型、工程量清单及计价编制等相关内容。初步设计过程中的调研、咨询、审查及行政审批要求的技术服务。委托专业机构初设评审的费用。

海上风机、升压站详勘部分，实际方案需经招标人审核同意后实施。目前风机主设

备尚未招标。后续投标人须根据招标确定的机型开展勘测设计工作。若招标确定的机型与可研报告推荐的机型不一致导致机位点数量变化，投标人不得以此为理由调整海上详勘钻孔、静力触探孔单价。

(2)

招标设计：项目全部设备及材料采购招标文件（技术部分）、设备材料清单及

图纸；项目全部施工招标文件（技术部分）、工程量清单及图纸；项目各类服务招标文件（技术部分）、服务清单及图纸；招标全过程的咨询、审查等技术服务。

招标设计内容包括但不限于：

1)

风机基础及安装招标文件（技术部分）

2)

结构监测设备采购及安装标（技术部分）

3)

海上升压站电气设备标（技术部分）

4)

海上升压站土建和设备安装工程招标文件（技术部分）

5)

陆上开关站土建和设备安装工程招标文件（技术部分）

6)

陆上开关站开关柜设备采购标招标文件（技术部分）

7)

陆上开关站站用变设备采购标招标文件（技术部分）

8)

陆上开关站GIS及其附属设备采购标招标文件（技术部分）

9)

陆上开关站变压器及其附属设备采购标招标文件（技术部分）

10)

陆上开关站站内电缆采购标招标文件（技术部分）

11)

陆上开关站动态无功补偿装置招标文件（技术部分）

12)

高压电抗器招标文件（技术部分）

13)

海底电缆（含陆缆）采购标招标文件（技术部分）

14)

海底电缆线路安装工程招标文件（技术部分）

15)

直流电源及UPS电源设备招标文件（技术部分）

16)

视频监控及安全防护报警系统（技术部分）

17)

火灾自动探测报警及消防控制系统设备招标文件（技术部分）

18)

场内通信系统设备招标文件（技术部分）

19)

暖通系统设备招标文件（技术部分）

20)

给排水系统设备招标文件（技术部分）

21)

综合自动化系统和继电保护招标文件（技术部分）

22)

船舶交通管理系统招标文件（技术部分）

23)

系统通讯及涉网二次设备招标文件（技术部分）

24)

其他配套工程招标技术文件。

108

(3)

工程地质详勘：风电机组地质详细勘测、220kV海上升压站地质详细勘测、陆

上开关站详细勘测按照《海上风力发电场勘测标准》（GB51395-2019）等相关标准执行。施工详图阶段，每台风机机位的钻孔数量不少于1个，地质条件复杂项目宜适当增加。采用单桩基础的风机，每个机位至少布置1个静力触探孔（CPTU），选 取 50%机位布置1个钻探孔（标贯、取样）；采用群桩基础的机位，每个机位布置2个勘探孔，其中1个为钻探取土孔，1个为静力触探孔；海上升压站布置1个钻探取土孔和1个静力触探孔。各勘探孔孔深不应少于预计桩端以下10m，并满足变形验算的深度要求。陆上开关站需满足当地施工图审查要求；根据国内相关管理规定要求，该项目场内电缆及输出电缆勘察需要归口主管部门评审验收，要满足国内相关从业资质和规范技术要求。目前风机主设备尚未招标，后续投标人须根据招标确定的机型开展勘测设计工作，招标确定的机型与可研报告推荐的机型可能不一致，投标人不得以此为理由调整投标报价。

地质详勘成果以至少10个机位为一批次，分批次提交详勘成果。要求陆上开关站和

海上升压站作为首批点位进行详勘。每批次详勘完成后10天内提供详勘成果。勘察使用的船舶满足具备具有中国船级社认证证书，满足当地海事局要求。

(4)

施工图设计阶段：施工总平面布置图、施工图设计、设计变更及现场设计技

术服务

(包含但不限于：参与评标、评审、技术联络会、现场工代、配合达标投产、工

程创优、安全设计专篇、项目后评价和专项验收等工作

)。

施工图设计内容包括但不限于：

1)

总体工程设计

2)

满足项目全生命周期数字化管理的要求。投标人根据相应需求，配合实施单位

在施工图设计中落实数字化模型搭建工作，提供数字化模型，如按规则进行设备编码、构建完成数据库信息等。

3)

设备基础设计：进行风机及其它设备的基础设计，提供基础数字建模模型，必

要时还要将基础设计图纸送设备厂家审核确认。风机基础设计应包括但不限于风机基础设计、防腐蚀设计、防冲刷设计、靠船和防撞设计、电缆接入及附属结构设计、监测设计等。

4)

海上升压站整体设计，配合提供海上升压站图纸及效果图，配合招标人智慧

电场模型搭建工作；

5)

电气系统工程设计、继电保护装置和电能计量装置设计以及与其他系统的所

有接口设计；

6)

全场控制系统设计（包括就地监控系统、中央监控系统和远传监测系统、海上

升压站监控系统设计）必须满足风电场集中控制及大唐集团无人值守的要求。

7)

风电场所有电缆（含海底和陆上电缆）布置及敷设设计（含海缆在线监

测）；

8)

全部照明、给排水、通风、空调、智能办公设计；

9)

全厂建、构筑物、设备、设施的防雷及接地系统等设计；

10)

风电场防腐、油漆、节能设计及各种设备和设施的防洪、防台风、防盐雾

腐蚀等系统设计；

11)

风电场内外道路工程设计：包括场内道路及为保证风电场的所有设备安全

运抵安装地需要对已有的进场道路进行改造、局部临时加宽和加固处理的设计；

12)

建筑区域景观绿化及其浇灌系统设计；

13)

环保治理、劳动安全及工业卫生设计；

14)

通讯系统设计包括风电场光传输系统、变电站内通信系统、系统通讯设计；

15)

风电场及海上升压站消防系统（包括便携式或流动式消防器材）的设计；

109

16)

风功率预测系统设计；

17)

装饰工程（含二次装修）设计；

18)

工程所有标记的设计。设计应符合国标、行业标准以及集团公司企业标准

及相关消防规范， 标志方式包括但不限于油漆类标志、标志牌等。如本工程场地在航线范围内，则应按有关规定设计 警示标志；

19)

防洪设计：包含所有陆上的永久工程、临时工程的防洪、排水系统设计；

20)

施工图阶段进行风电场发电量收口计算；

21)

项目勘察设计控制青赔方案。应详细列出勘察设计工作中涉及的青苗树木

以及水域养殖物赔偿费明细（含种类、数量、青赔价格等），提出控制青赔的方案措施；

22)

陆上开关站土建工程；

23)

陆上开关站电气安装工程；

24)

风电场三维效果图的设计及出版（包括陆上开关站、海上升压站、风电

场），并提供数字化模型；

25)

风机基础观测施工图；

26)

输电线路工程设计；

27)

全场安防和消防系统设计；

28)

海上风电场、陆上开关站、海底电缆防雷接地设计；

29)

其他配套工程施工图纸。

(5)

竣工图阶段：竣工图编制深度应符合施工图设计深度要求，竣工图内容应与施

工图设计、设计变更、施工验收记录、调试记录等相符合并在竣工图中体现。

(6)

项目全过程图纸：符合国家、地方建设项目图纸审核要求，负责各项监督检

查、验收及后评估的配合和技术支持工作。

2.2

本工程设计范围

风电场所有勘察设计工作均属于本工程的勘察设计范围。勘察设计范围包括规划

场址以内所有的主辅生产工程、公用工程、生活福利及各项配套设施等，具体如下（不限于）：

(1)

发电工程包括：风电机组和基础、集电线路等，以上均含建筑、设备及安装

工程，地基勘察及处理，风资源评估及机组选型等；

(2)

升压变电工程包括：主变压器、配电装置、无功补偿系统、站用电系统及电力

电缆等，以上均含建筑、设备及安装工程；

(3)

通信和控制设备及安装工程包括：监控系统、直流系统、通信系统、风功率预

测系统、远动和计费系统等设备及安装工程。预留远程控制接口及相关费用并满足大唐集团无人值守的要求；

(4)

其他设备及安装工程包括：暖通、照明、消防、生产车辆、全场接地、其他等

设备及安装工程；

(5)

房屋建筑工程包括：陆上控制室

(楼)、配电装置室、辅助生产建筑、办公及生

活文化建筑、室外工程、室内外装修工程等；

(6)

交通工程包括：登陆段工程新建及改扩建道路的勘测、设计以及使用后整改

防护等；

(7)

施工辅助工程包括：施工电源、施工水源、施工道路、施工围堰及大型专用施

工设备安拆及进出场等；

(8)

其他，包括：危废库等环保要求设施、环保与水保工程、消防、能评、安全

设施、职业病危害控制及其他工程。

110

2.3

工作内容及深度

2.3.1

初步设计阶段

按《中国大唐集团公司风力发电工程初步设计内容与深度规定》要求达到设计深度，

并满足全部设计阶段内国家及电力行业最新公布的技术要求深度。在初步设计阶段工作成果、各专题及评审意见基础上，根据最新掌握的项目资料和海上风电领域技术研究进展，对涉及到项目建设关键技术问题如抗台风机选型、风机基础结构设计、海上升压站设计、海缆选型与敷设、陆上升压站设计、海上施工组织设计、工程总投资等进行深入研究，梳理项目后续阶段工作重点和工作路径。其中初步设计报告及专题

(含必备图纸)

包括如下内容

(但不限于此)：

1)

确定风电场采用的风机机型，对机组进行优化布置；

2)

确定风电场微观选址方案及海上、陆上升压站的位置；

3)

进行风电场测量和地质详勘；

4)

进行陆上升压站建筑方案的设计；

5)

进行风电场土建方案的设计

,提供风机及主要建(构)筑物基础优化方案，提供

桩基选型方案；

6)

进行风电场电气方案设计，提供电气接线及设备布置优化方案；

7)

进行集电线路路径及布置方式设计，提供集电线路优化方案。

8)

依据主机厂现场踏勘，提供风机、塔筒、主变及箱变等主要设备的大件运输

方案。

9)

依据环境保护和水土保持批复意见进行设计，提供环境保护及水土保持优化

方案。

10)

依据安全设施、职业病危害控制及节能评估评价意见进行设计，提供安

全、职业病危害控制及能评专题方案；

11)

提供接入及送出线路方案。

12)

提供工程量清单、计价编制、概算及财务评价。包括提供初步设计方案与可

研方案对比分析报告、主要技术经济指标比较，与同类优秀风电场、大唐集团公司现行风电工程造价对比分析报告。

2.2.2. 施工图设计阶段设计范围同初步设计阶段的工作范围，包括现场所有范围的补充勘察工作。其主要

内容包括

(但不限于以下项目，为满足本工程正常施工、调试、运行的需要及确保工程

完整性的项目，在以下项目中未表述的均应包括在勘察、设计服务范围内

)：

1)

风电场工程总图；

2)

土建工程

a 风机基础设计，提出风机基础标准设计、结构图及施工安装技术要求，包括但

不限于风机基础的主体结构、靠泊防撞、电缆保护等附属构件设计，以及风机基础的防腐、防冲刷等设计；

b 海上升压站土建及基础设计，包括但不限于主体结构、靠泊防撞、电缆保护等

附属构件设计， 以及升压站基础的防腐蚀、防冲刷等设计；

c 陆上升压站土建及进场道路设计，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、

暖通、绿化、消防、场内道路、危废库等环保要求设施等。

3)

机电设备及安装工程；

a 海上升压站及陆上升压站电气设备；b 风电场场内的通信系统设备、风电场内与电力公司调度间的通信和调度自动化

设备；

111

c 风电场和海上升压站、陆上升压站的控制系统，包括就地监控系统、中央监控

系统和远程监控系统；

d 风电场与送出线路对侧变电站的通信设计（场内部分）、送出线路的线路保护

设计（场内部分）；施工期间数据及通讯传输设计；

e 海上升压站及陆上升压站消防设备；f 海缆路由及相关设计；4)

风电场安保视频系统；

5)

海上风电场、海上升压站、陆上升压站防雷接地设计；

6)

结构防腐设计；

7)

其它系统。

2.2.3 竣工图编制竣工图编制深度应符合施工图设计深度要求，竣工图内容应与施工图设计、设计变

更、施工验收记录、调试记录等相符合，应真实反映工程竣工的实际情况。风电场竣工图编制可参照《电力工程竣工图文件编制规定》

(DL/T5229)。

2.3

技术服务

提供现场工地代表技术服务及其他与设计相关的技术服务。2.4

其他

投标人中标后须取得本项目省部级设计及以上奖并配合本项目创建国家优质工程

奖。

3.

勘察设计依据及基础资料

(1)

已获得的项目有关批复文件、审查意见（或纪要）

、协议和承诺函等；

(2)

项目可行性研究报告、图纸及附件；

(3)

可研阶段的勘察报告；

(4)

可研阶段的水文气象报告；

(5)

可研阶段的测量资料；

(6)

接入系统设计报告（含一次部分、二次部分）及附件；

(7)

环境影响评估报告及附件；

(8)

场地地震安全稳定性评价报告及附件；

(9)

地质灾害评估报告及附件；

(10)

节能评估报告及附件；

(11)

水土保持方案报告及附件；

(12)

安全预评价报告；

(13)

职业卫生预评价报告；

(14)

场址用地范围或红线；

(15)

项目所在地材料价格信息资料；

(16)

地价、水价、上网电价（含税）等资料；

(17)

风机厂家资料；

(18)

设备厂家资料；

(19)

会议纪要（勘察设计过程中召开的会议形成的会议纪要）

；

(20)

传真（发包人有关要求或通知等）

；

(21)

变更单及工程联系单等；

(22)

其它资料。

4.

勘察设计具体要求

112

4.1

目标

4.1.1

工程建设总目标

工程设计合理、技术先进；技术指标达到国内同类工程领先水平，争创集团公司

四优工程。

4.1.2

勘察设计质量目标

4.1.2.1

工程设计优化，指标先进、经济合理、安全环保，满足安全运行的要求，

满足建设施工要求，为提高风电场的可靠性、经济性和文明生产水平，为节约能源、节约用地、节约用水，为确保质量、控制造价、文明施工和缩短建设工期创造条件。

4.1.2.2

克服设计常见病、多发病和重复性设计错误，同类型工程中出现的设计问

题本工程不重复出现，图纸优良率≥

98%。

4.1.2.3

因设计差错、漏项造成的设计变更费用不超过基本预备费的

30%。

4.1.2.4

不发生设计图纸提交时间推后、图纸设计深度不够或勘察设计工代现场服

务不到位而影响施工正常进展的情况。

4.1.3

造价目标

设计概算处于同期同区域同类工程平均水平。严格工程过程设计管理，全过程优

化设计，使工程建成后的最终投资控制在审批概算以内。

4.1.4

其他： 满足大唐集团无人值守场站的设计要求

。

4.2

各设计阶段勘察设计要求

:

（

1）

根据风电场区域划分测绘地形图，变电站、风机位部分

1:500，其他

1:2000。

（

2）

根据相关规范，进行各设计阶段地质勘察，满足工程设计需要，提供成果

文件。

（

3）

使用船舶具备入场前需报发包人审批，船舶满足中国船级社要求，具备

相关资质证书， 满足当地海事局要求。

4.2.1

初步设计阶段

（1）

设计单位按照要求开展方案设计，实事求是地进行方案的技术经济论证。

（2）

完成设计优化、环境保护、节能降耗方案和措施。初步设计文件必须进

行主要方案的比选和论证，必须明确建设标准，工程量清单不漏项，主要工程量和材料量偏差控制在

5%以内。

（3）

勘察设计方在满足系统布置和检修、运行要求的前提下，深入开展设计优

化。

（4）

负责协调接口设计。必要时，组织召开设计联络会以协调解决有关设计配

合问题。

4.2.2

施工图设计阶段

（1）

勘察设计人应根据现场进度编制施工图交付计划和招标规划，完成施工

图设计及招标文件。

（2）

根据工程进度和图纸资料交付情况及时参加图纸会审和设计交底。图纸

会审和设计交底的主要内容包括（不限于）

：

1）

图纸表达深度和设计范围能否满足施工要求和能够被正确理解；

2）

施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；

3）

设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求；

4）

预制构件、设备组件现场加工要求是否符合现场施工的实际能力；

5）

各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否相符，如设备外形尺寸和

基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求，设备与管线之间相互关系等；

113

6）

设计采用的新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程是否经过鉴定与

评审，在施工技术、机具和物资供应上有无困难；

7）

各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、缺。总体尺寸

与分部尺寸之间是否吻合；

8）

能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要；

9）

发现并解决施工图在设计、设备和施工之间存在的问题，尤其是各专业

间接口配合问题。

10）

其他要求：

A、勘察设计人应认真进行设计输入资料审核和施工图设计审核，减少设计差错和

设计变更。

B、勘察设计人应严格控制设计质量，及时核对设计输入资料，减少设计错

误。对各种原因引起的设计缺陷或监理、施工、业主单位提出的合理变更设计要求，设计单位应及时出具设计变更。

C、负责协调接口设计。必要时，组织召开设计联络会以协调解决有关设计配合问

题。

D、……。4.2.3

竣工图设计阶段

（1）

竣工图编制范围、内容满足《电力工程竣工图文件编制规定》

DL/T5229-

2016 和国家、行业现行有关标准的要求。

（2）

提交时间：接到发包方竣工文件编制通知后

30 天完成。

4.3

勘察设计控制要求

4.3.1

勘察设计方必须将以下设计控制措施在勘察设计阶段得到执行并落实在初步

设计和勘察设计文件中。这些措施主要包括：

（1）

安全健康环境保护设施和措施；

（2）

质量和工艺措施；

（3）

节能降耗目标和措施；

（4）

节约土地和集约布置要求；

（6）

造价控制措施；

（7）

设备选型要求；

（8）

施工组织设计要求；

（9）

设计审查等；

（10）

其他要求：

。

4.4

设计优化

4.4.1

初步设计阶段，根据《中国大唐集团公司风力发电工程初步设计内容与深度

规定》开展优化设计工作。编制优化设计专题，至少要包括：风电机组选型专题、风机基础设计专题、海上升压站专题、海底电缆选型与敷设专题、施工组织设计专题等。

4.4.2

施工图设计时，全面落实初步设计阶段的优化设计方案，并根据实际情况适

时继续开展优化设计工作，将业主、监理、施工单位提出的优化设计建议落实到施工图中。

4.4.3

勘察设计方有义务对业主、监理、施工单位提出的专项方案、特殊措施等完

成审核，需要改进的应提出意见和建议。

4.5

设计总结工作

工程设计总结包括工程竣工后设计总结和专项技术方案设计总结。工程竣工后设计

总结是对工程设计工作的全面总结

.。专项技术方案总结是对工程中成功采用的新技术、

新工艺、新装备、新材料、新流程，实施的先进设计技术方案进行总结，形成典型设计

114

方案，专项技术方案设计总结报告应在工程竣工后设计总结报告前完成。

4.6

技术服务

4.6.1

勘察设计人应根据风电场建设工程的总体要求及时派遣健康的、技术上能

胜任的勘察设计 人员到现场进行勘察设计服务。现场勘察设计服务人员应熟悉本工程，有独立解决现场问题的能力， 参加现场调度会及与设计有关的事故分析会，参与工程调试、工程质量考核评定、验收、检查和投 产等。

4.6.2

勘察设计人在所派遣的现场勘察设计人员中指定

1 名设计人工地总代表，负

责勘察设计人现场人员的总协调，并负责与发包人代表就工作计划、勘察设计服务和人员调整等问题进行协商。

4.6.3

现场勘察设计人员将根据风电场土建、安装和调试等方面的需要及时参加由

发包人或监理单位组织的技术交底、图纸会审等工作，提供并解释有关技术说明、图纸、规范、规程和标准（应协助提供国标和地方标准）等技术资料，以便发包人、监理、施工单位人员能正确领会设计意图、掌握施工方法和质量标准，以保证工程的顺利进行。

4.6.4

对工程中遇到的勘察设计或技术问题，现场勘察设计服务人员应及时给予解

决，必要时进行设计或图纸修改。

4.6.5

办公场所由勘察设计单位自行负责。

二、适用规范标准勘察设计中应使用现行的国家标准、规范；行业和工程所在地的地方标准规范，如

有新标准、规范颁发执行，则应执行其最新版本。应遵循的主要标准

(包括其引用标准

及配套标准

,但不限于） 如下：

(1)

《风电场风能资源评估方法》（

GB/T 18710-2002）

；

(2)

《风电场设计防火规范》（

NB 31089-2016）

；

(3)

《风电场项目经济评价规范

(附条文说明) 》

（

NB/T 31085-2016）

；

(4)

《风电场工程电气设计规范》（

NB/T 31026-2012）

；

(5)

《风力发电机组设计要求》（

GB 18451.1-2012）

；

(6)

《海上风电场工程风电机组基础设计规范》（

NB/T 10105）

(7)

《海上风力发电机组设计要求》（

GB/T 31517/IEC 61400-3）

(8)

《建筑结构可靠度设计统一标准》（

GB 50068）

(9)

《钢结构设计标准》（

GB 50017）

(10)

《船舶及海洋工程用结构钢》（

GB 712）

(11)

《海上风力发电场设计标准》（

GB/T 51308）

(12)

《风电场工程等级划分及设计安全标准》（

NB/T 10101）

(13)

《码头结构设计规范》（

JTS 167）

(14)

《港口与航道水文规范》（

JTS145）

(15)

《港口工程荷载规范》（

JTS144-1）

(16)

《海上风电场工程防腐蚀设计规范》（

NB/T10626）

(17)

《浅海钢质固定平台结构设计与建造技术规范》（SY/T4094）

(18)

《海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法—荷载抗力系数设计法》

（SY/T 10009）

(19)

《Support structures for wind turbine》（DNV-ST-0126）

(20)

《风电场接入电力系统技术规定》（GB 19963-2011）；

(21)

《风力发电场设计规范》 （GB 51096-2015）；

(22)

《风电场工程等级划分及设计安全标准（试行）》（FD 002-2007）；

(23)

《35～110kV 变电站设计技术规程》（GB 50059-2011）；

115

(24)

《220kV～750kV 变电站设计技术规程 》（DL 5218-2012）；

(25)

《220kV～1000kV 变电站站用电设计技术规程》（DL 5155-2016）

(26)

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

(27)

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）（2001 年修订版）；

(28)

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

(29)

《风电机组地基基础设计规定（试行）》（FD 003-2007）；

(30)

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；

(31)

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）；

(32)

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 年版）；

(33)

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

(34)

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

(35)

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

(36)

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

(37)

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

(38)

《高耸结构设计规范》（GB 50135-2006）；

(39)

《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）；

(40)

《屋面工程技术规范》（GB50245-2012）；

(41)

《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013）；

(42)

《变电站建筑结构设计技术规程》（DL/T 5457-2012）；

(43)

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）；

(44)

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 》（GB 50019-2015）；

(45)

《变电所总布置设计技术规程》（DL/T5056-2007）；

(46)

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T50064-2014）；

(47)

《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）；

(48)

《电力工程电缆设计技术规范》（GB 50217-2007）；

(49)

《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB 50229-2006）；

(50)

《火灾自动报警系统设计规范》（

GB50116-2013）

；

(51)

《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》（GB6830-86）；

(52)

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

(53)

《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定》（第一～三部分）（GB

26218.1～3）；

(54)

《高压配电装置设计规程》（DL/T 5352-2006）；

(55)

《导体和电器选择设计技术规定》（DL/T 5222-2005）；

(56)

《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》（DL/T 5390-2014）；

(57)

《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》（DL/T 5136-2012）；

(58)

《电力工程直流电源系统设计技术规程》（DL/T 5044-2014）；

(59)

《电力设备典型消防规程》（DL5027－2015）；

(60)

《变电站总布置设计技术规程》（DL/T5056-2007）；

(61)

《交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》（DL/T 804-2014）；

(62)

《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB 14285-2006）；

(63)

《电力系统通信设计技术规定》（DL/T5391-2007）；

(64)

《电力系统调度通信交换网设计技术规程》（DL/T5157-2012）；

(65)

《电力变压器选用导则》（GB/T17468-2008）；

(66)

《油浸式电力变压器技术参数和要求》（GB/T6451-2008）；

116

(67)

《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》（GB311.1~6-2005）；

(68)

《电力变压器 第 7 部分：油浸式电力变压器负载导则》（GB 1094.7-

2008）；

(69)

《高压/低压预装箱式变电站选用导则》（DL 537-2002）；

(70)

《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB3906-2006）；

(71)

《3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关》（GB3804-2004）；

(72)

《高压交流断路器订货技术条件 》（DL/T402-2007）；

(73)

《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 》（DL/T593-2006）；

(74)

《高压交流断路器参数选用导则 》（DL/T615-2013）；

(75)

《额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备》（GB7674-2008）；

(76)

《高压/低压预装式变电站》（ GB 17467-2010）；

(77)

《气体绝缘金属封闭开关设备选用导则 》（DL/T728-2013）；

(78)

《工业企业照明设计标准》（GB50034-2004）；

(79)

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

(80)

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

(81)

《架空绝缘配电线路设计技术规程》（DL/T601-1996）；

(82)

《66kV 及以下架空电力线路设计规范》（GB 50061-2010）；

(83)

《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》（DL/ 5154-2012）；

(84)

《架空送电线路基础设计技术规定》（DL/T 5219-2014）；

(85)

《架空输电线路外绝缘配置技术导则》（DL/T 1122-2009）；

(86)

《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》（DL/5033-2006）；

(87)

《高压交流架空送电线路无线电干扰限值》（GB15707-1995）；

(88)

《风力发电工程施工组织设计规范 》（DL 5384-2007）；

(89)

《水工混凝土钢筋施工规范》（DL 5169-2013）；

(90)

《水工混凝土施工规范》（DL 5144-2015）；

(91)

《水电水利工程模板施工规范》（DL 5220-2013）；

(92)

《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）；

(93)

《水电工程砂石加工系统设计规范 》（DL/T5089-2010）；

(94)

《水电工程混凝土生产系统设计规范 》（NB 35005-2013）；

(95)

《公路工程技术标准》（JTG BOL-2014）；

(96)

《防洪标准》（GB 50201-2014）；

(97)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

(98)

《海上风力发电场勘测标准》（GB51395-2019）

(99)

《海上风电场工程岩土试验规程》（NB/T10107-2018）

(100)

《海上平台场址工程地质勘察规范》（GB/T17503-2009）

(101)

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）

(102)

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

(103)

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

(104)

《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）

(105)

《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）

(106)

《海上风电场工程钻探规程》（NB/T 10106-2018）

(107)

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）

(108)

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

(109)

《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ 83-2011）

117

(110)

《水运工程地基基础试验检测技术规程》（JTS 237）；

(111)

《海上风力发电工程施工规范》（ GB/T 50571-2010） ；

(112)

《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014)；

(113)

《工程建设标准强制性条文》〈房屋建筑部分〉（2013 版）；

(114)

《工程建设标准强制性条文》〈电力工程部分〉（2011 版）；

(115)

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（修订版）；

(116)

国家电网公司企业标准 Q/GDW 588-2011《风电功率预测功能规范》；

(117)

NB/T 31010-2011《陆上风电场工程概算定额》（2011 版）；

(118)

NB/T 31011-2011《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（2011 年

版）；

(119)

国家能源局文件国能 [2011] 177 号《国家能源局关于印发风电场功率预测预

报管理暂行办法的通知》；

(120)

中华人民共和国能源行业标准 NB/T 31003-2011《大型风电场并网设计技术规

范》；

(121)

国家电网公司文件国家电网调[2011]974 号《关于印发风电并网运行反事故措

施要点的通知》；

(122)

国家能源局文件 国能安全[2014]161 号《防止电力生产事故的二十五项重点

要求》；

(123)

《风电场工程前期工作管理暂行办法》（发改办能源〔2005〕899 号文件《国

家发展改革委办公厅关于印发风电场工程前期工作有关规定的通知》附件一；

(124)

《风电场工程规划报告编制办法》（发改办能源〔2005〕899 号文件《国家发

展改革委办公厅关于印发风电场工程前期工作有关规定的通知》附件二；

(125)

《风电场工程可行性研究报告编制办法》（发改办能源〔2005〕899 号文件

《国家发展改革委办公厅关于印发风电场工程前期工作有关规定的通知》附件三；

(126)

《风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准》（发改办能源

〔2005〕899 号文件《国家发展改革委办公厅关于印发风电场工程前期工作有关规定的通知》附件四。

三、成果文件要求

1.

勘察设计成果文件：勘察设计报告、说明、图纸、数字化模型等。勘察设计

成果要取得行业标准（中电联、中电机）1个，发明专利3个，新型专利6个，论文6篇。

2.

勘察设计成果文件的深度

2.1

初步设计阶段

成果文件满足《中国大唐集团公司风力发电工程初步设计内容深度规定》，并满

足初步设计阶段内国家及电力行业最新公布的技术要求深度。

勘察成果报告以

10 个机位为一组，分批次提交报告。

2.2

施工图设计阶段

成果文件满足施工现场要求，并满足施工图设计阶段内国家及电力行业最新公布

的技术要求深度。

2.3

竣工图设计阶段

成果文件满足《电力工程竣工图文件编制规定》

DL/T5229-2016。

118

3.

成果文件的格式要求

设计人向发包人交付的成果文件目录及相关要求

设计人向发包人交付的成果文件目录

序号 资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

1

工程勘察文件

5

2

初步设计文件

5

3

施工图设计文件

10

4

竣工图文件

5

5

其他文件（数字化模型）

5

设计人应随书面文件及时提供以上所有设计文件的电子版本（

Word、Excel、

PDF、CAD 等格式）

4.

施工图交付计划

在施工图设计阶段由发包人组织施工监理、施工安装单位和勘察设计人，根据工

程进度计划， 结合厂家资料到位情况，讨论商定后，作为合同执行的考核依据。

序号

卷册号

卷册名称

计划交付时间

备注

5.

成果文件的其他要求： 勘察设计成果要取得行业标准（中电联、中电机）1

个，发明专利3个，新型专利6个，论文6篇。

。

四、发包人财产清单（一）发包人提供的设备、设施1.

发包人提供的办公房屋及冷暖设施：

。

2.

发包人提供的设备清单：

。

3.

发包人提供的设施清单：

。

……（二）发包人提供的资料发包人向勘察设计人提交的有关资料及文件一览表

发包人向勘察设计人提交的有关资料及文件一览表

序号

资料及文件名称

份数 提交日期

有关事宜

119

1

已获得的项目有关批复文件、审查意见（或纪要）、协议和承诺函等

各

1 勘察设计开始 3 天前

2

项目可行性研究报告、图纸及附件

1

勘察设计开始

3 天前

3

可研阶段的勘察报告（包括必要的）

1

勘察设计开始

3 天前

4

可研阶段的水文气象报告

1

勘察设计开始

3 天前

5

可研阶段的测量资料

1

勘察设计开始

3 天前

6

评审后的接入系统设计报告（含一次部分、二次部分）及附件

1

勘察设计开始

3 天前

7

审查后的环境影响评估报告及附件

1

勘察设计开始

3 天前

8

审查后的地震安全稳定性评价报告及附件

1

勘察设计开始

3 天前

9

备案后的地质灾害评估报告及附件

1

勘察设计开始

3 天前

10

审查后的节能评估报告及附件

1

勘察设计开始

3 天前

11

审查后的水土保持方案报告及附件

1

勘察设计开始

3 天前

12

审查后的安全预评价报告

1

勘察设计开始

3 天前

13

审查后的职业卫生预评价报告

1

勘察设计开始

3 天前

14

大重件运输专题报告

1

勘察设计过程中

15

场址用地范围或红线

1

勘察设计开始

3 天前

16

项目所在地材料价格信息资料

1

勘察设计开始

3 天前

17

地价、水价、上网电价（含税）等资料

各

1 勘察设计开始 3 天前

18

风机厂家资料

1

勘察设计过程中， 以厂家资料提供进度要求为准。

19

设备厂家资料

1

勘察设计过程中， 以厂家资料提供进度要求为准。

20

会议纪要（勘察设计过程中召开的会议形成的会议纪要）

1

勘察设计过程中

21

传真（发包人有关要求或通知等）

1

勘察设计过程中

22

变更单及工程联系单

1

勘察设计过程中

23

其他资料

……

（三）发包人财产使用要求及退还要求1.

发包人财产使用要求

对发包人财产使用时勘察设计人要珍惜，不要损坏，注意保管，以免遗失。2.

发包人财产退还要求

工程结束时，根据发包人财产清单归还发包人财产，如有损坏，应维修好后归

还，如遗失，应购买相应财产归还，如无法维修或购买，应予以补偿，从勘察设计费中扣除相应费用。

五、发包人提供的便利条件1.

发包人提供的生活条件

如发包人条件允许，尽量向勘察设计人提供饮食、住宿等生活便利，相关费用由

勘察设计人负担。

120

2.

发包人提供的交通条件

如发包人条件允许，尽量向勘察设计人提供交通便利。3.

发包人提供的网络、通讯条件

发包人在向勘察设计人提供的办公室中提供网络和通讯设施，以便勘察设计人对

外沟通。

4.

发包人提供的协助人员

为便于勘察设计人开展现场测量、钻探等工作，必要时发包人为勘察设计人提供人

员，协助勘察设计人进行现场测量、钻探等工作。

六、勘察设计人需要自备的工作条件1.

勘察设计人自备的工作手册：本项目必备的规范标准、图集等；

2.

勘察设计人自备的办公设备：电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机

等；

3.

勘察设计人自备的交通工具：出行车辆等；

4.

勘察设计人自备的安全设施：安全帽、安全鞋、手电筒等；

……七

. 发包人的其他要求

发包人的其他要求：

。

121

第六章

投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标

准编写有关内容)

（江苏公司）大唐滨海南区 H4-1#海上风电项目（200MW）

勘察设计

商务投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

122

目录

一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、联合体协议书（如有）五、投标保证金六、投标人关于资格的声明函七、资格审查资料八、商务部分投标文件差异表九、商务部分评标因素统计表十、廉洁合同十一、投标人须知前附表规定的其他材料

123

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称）勘察设计招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币

（大写）（

¥）的投标总报价，勘察设计服务期限：日历天，按合同约定完成勘察设计工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

2.1 商务投标文件（

1）投标函及投标函附录；

（

2）法定代表人身份证明

（

3）授权委托书；

（

4）联合体协议书（如有）；

（

5）投标保证金；

（

6）投标人关于资格的声明函；

（

7）资格审查资料；

（

8）商务部分投标文件差异表；

（

9）商务部分评分因素统计表；

（

10）廉洁合同；

（

11）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.2 技术投标文件（

1）近年完成的类似勘察设计项目情况表

（

2）勘察设计工程概况

（

3）勘察设计范围、勘察设计内容

（

4）勘察设计依据、勘察设计工作目标

（

5）勘察设计机构设置（框图）、岗位职责

（

6）勘察设计说明和勘察设计方案

（

7）拟投入的设计人员（附相应的证明资料）

（

8）勘察设计进度及保障措施

（

9）勘察设计质量、安全保证体系及保证措施

（

10）勘察设计工作重点、难点分析

（

11）对本工程勘察设计的合理化建议

（

12）造价

（

13）投标文件其他要求

（

14）技术部分投标文件差异表

（

15）技术部分评标因素统计表

2.3 价格投标文件（

1）报价编制说明

（

2）报价表

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

124

（

1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（

2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（

3）按照招标文件要求提交履约担保；

（

4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第

1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形。

6.（其他补充说明）

投标人：

地址：网址：电话：传真：

邮政编码：

125

（二）投标函附录

序号

条款名称

合同条款号

约定内容

备注

1

项目负责人（设计总工程师）

1.1.2.5

姓名：

2

勘察设计服务期限

1.1.4.3

天数：日历天

3

合同价款确定方式

12.1.1

……

……

……

126

二、法定代表人身份证明

投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

年月日

127

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根

据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）勘察设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（盖单位章）法定代表人：

（签字）

身份证号码：委托代理人：

（签字）

身份证号码：

（附身份证复印件）

年 月 日

128

四、联合体协议书（若有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）标段

EPC 总承包招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资

料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承

认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同

履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应

附授权委托书。

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

129

五、投标保证金

____________________(投标人名称)：标段名称：

招标编号：

投标保证金电汇底单复印件：

银行汇款底单复印件

投标人名称：

_______________

地址：

___________________________

邮政编码：

___________________________

电话：

___________________________

________年____月____日

130

六、投标人关于资格的声明函

致：（招标人名称）

我公司愿意针对工程勘察设计进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、

陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

（投标人名称）

年月日

131

七、资格审查资料

（一）基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系人

电话

联系方式

传真

网址

法定代表人

姓名

技术职称

电话

单位项目负责人（设计

总工程师）

姓名

技术职称

电话

企业勘察资质证书

类型：等级：证书号：

企业设计资质证书

类型：等级：证书号：

质量管理体系证书（如

有）

类型：等级：证书号：

营业执照号

员工总人数：

注册资本

高级职称人员

成立日期

中级职称人员

基本账户开户银行

技术人员数量

基本账户银行账号

其

中

各类注册人员

经营范围

投标人关联企业情况

（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关

系的不同单位）

备注

注：投标人应根据投标人须知第

3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以

现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

132

（二）近年财务状况表

近年财务状况汇总表（此表必需填写）

年份

单位

年

年

年

备注

营业收入

万元

流动资产

万元

流动负债

万元

流动比率

%

净利润

万元

所有者权益

万元

净资产收益

万元

负债总额

万元

资产总额

万元

资产负债率

%

固定资产

万元

注：

1.投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2..提供近 3 年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告及报表，至少包括年度

审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件。

投标人名称：

年

月

日

133

（三）投标人近五年荣誉及获奖情况的证明文件

3.1 近五年荣誉及获奖情况明细表3.1.1 近五年获得荣誉情况汇总表（此表必需填写）

序号

获得荣誉名称

获得荣誉时间

颁发单位

获得荣誉级别（国家级

/省部级/行业级）

1

3.1.2 近五年获奖情况汇总表（此表必需填写）

序号

奖项名称

获奖工程名称

获奖时间

颁发单位

获奖级别（国家级/省部级/行业级）

1

注：

1、本表序号需与近五年荣誉及获奖情况明细表序号一一对应。

3.2 近五年荣誉及获奖情况明细表3.2.1 近五年获得荣誉情况明细表（序号：1）

获得荣誉名称

获得荣誉时间

颁发单位

获得荣誉级别（国家级

/省

部级

/行业级）

备注

注：

1.投标人应在本表后附相关证明材料。

2.每个荣誉对应一个表格，每个表格后附相关证明材料。

134

3.2.2 近五年获奖情况明细表（序号：1）

奖项名称

获奖工程名称

获奖时间

颁发单位

获奖级别（国家级

/省部级

/行业级）

备注

注：

1.投标人应在本表后附相关证明材料。

2.每个奖项对应一个表格，每个表格后附获奖证书、与该奖项的关联性文件等证明材料，未提供

证明材料视为无效奖项。

135

八、商务部分投标文件差异表

商务部分投标文件差异表

序号

招标文件内容

投标文件内容

1

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有

差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

136

九、商务部分评标因素统计表

序号

评分项目

简要描述（投标人根据投标文件内容进行

提炼，简明描述，字数控制在

500 字之

内。）

评标因素所在投标文件位

置

1

对招标文件商务部分的响

应性

存在

条商务负偏差。

第几章第几节第几页

2

企业实力

2.1

营业收入（近三年平均）

XXX 万元(每年营业收入相加后取算术平均值

)

第几章第几节第几页

2.2

资产总额（近三年平均）

XXX 万元(每年资产总额相加后取算术平均值

)

第几章第几节第几页

2.3

投标单位荣誉称号

1.近五年，获得国家级荣誉 XXX 项。获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；

3、XXXX；2.近五年，获得省部级荣誉 XXX 项。获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；

3、XXXX；

(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会等为颁发单位，或两个部委以上联

合颁发的，或国家级（评审）委员会颁

发的，视为国家级荣誉

)

第几章第几节第几页

2.4

工程获奖情况

1.近五年，国家级只限于鲁班奖、国家优质工程奖：

XXX 项。

获奖业绩名称：

1、XXXX；2、XXXX；

3、XXXX；2.近五年，省部级，专业性奖励为省部级：XXX 项。

获奖业绩名称：

1、XXXX；2、XXXX；3、XXXX；

第几章第几节第几页

2.5

设计专利

风 电 行 业 发 明 ：

1 、 XXXX ； 2 、

XXXX；3、XXXX；

风电行业实用新型专利：1、XXXX；2、

XXXX；3、XXXX。

第几章第几节第几页

3

财务状况

3.1

负债率（近三年平均）

负债率为

XXX% (每年资产负债率相加后取

算术平均值

)

第几章第几节第几页

3.2

流动比率（最近一年）

流动比率为

XXX%

第几章第几节第几页

4

银行资信等级

XX（银行或机构名称）出具的 XX 级证书。

第几章第几节第几页

5

供应商履约评价情况

大唐集团供应商履约评价等级

:

A/B/C/D/无 级

第几章第几节第几页

137

十、廉洁合同

廉洁合同

项目名称：

___________________________________

招标（合同）编号：

___________________________

甲方（招标人）：

_____________________________

乙方（投标人）：

_____________________________

为规范中国大唐集团有限公司招标投标工作，防止违法违纪事件的发生，经甲方和乙方协

商同意，双方将严格执行以下条款。一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪检

监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露招标投标中的商业秘密。（三）甲方的工作人员在招标投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索

取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝

的要在一个月内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行

监督，并积极配合甲方纪检监察人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解招投标中的商业秘密。（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行

贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在

48 小时内署名报告甲方的纪检监

察人员或有关领导。

守廉洁自律的其他有关规定。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，甲方将依据党纪政纪对当事人进行

严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，乙方应依据党纪政纪对当事人进行

严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的

0.5-10%，直至终止合同执行，由此造成的

经济损失由乙方承担。

四、合同的生效

138

（一）本合同在双方签字盖章后即生效。（二）本合同一式两，双方各执一份。（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

甲方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

乙方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

139

十一、投标人须知前附表规定的其他材料

140

（江苏公司）大唐滨海南区 H4-1#海上风电项目（200MW）勘察

设计

技术投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

141

目录

一、近年完成的类似勘察设计项目情况表二、勘察设计工程概况三、勘察设计范围、勘察设计内容四、勘察设计依据、勘察设计工作目标五、勘察设计机构设置（框图）、岗位职责六、勘察设计说明和勘察设计方案七、拟投入的设计人员（附相应的证明资料）八、勘察设计进度及保障措施九、勘察设计质量、安全保证体系及保证措施十、勘察设计工作重点、难点分析十一、对本工程勘察设计的合理化建议十二、造价十三、投标文件其他要求十四、技术部分投标文件差异表十五、技术部分评标因素统计表

142

一、近年完成的类似勘察设计项目情况表

（一）近年完成的类似勘察设计项目情况汇总表（此表必需填写）

序号

项目名称

规模

发包人名称

合同签订日期

备注

1

2

3

注：

1、本表序号需与近年完成的类似项目情况明细表序号一一对应。

2、规模：火电和水电填写台数及单机容量（如：2*300MW），新能源项目填写总容量

143

（二）近年完成的类似勘察设计项目情况明细表（序号：

1）

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

勘察设计服务期限

勘察设计内容

项目负责人（设计总工程师）

项目描述

备注

注：

1.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.每个业绩对应一个表格，每个表格后附一套相关证明材料。3.业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。

（三）正在勘察设计和新承接的项目情况表（序号：

1）

项目名称

项目所在地

发包人名称

144

发包人地址

发包人电话

合同价格

勘察设计服务期限

勘察设计内容

项目负责人（设计总工程师）

项目描述

备注

注：投标人应根据投标人须知第

3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

145

二、勘察设计工程概况

三、勘察设计范围、勘察设计内容

四、勘察设计依据、勘察设计工作目标

五、勘察设计机构设置（框图）、岗位职责

六、勘察设计说明和勘察设计方案

（一）总体规划及总平面布置方案

（二）主要建构筑物布置、结构选型及地基处理方案

（三）主要工艺系统及主要设备选型

（四）工程主要技术经济指标及保证措施

（五）优化设计专题、成果及创新亮点

七、拟投入的设计人员（附相应的证明资料）

（一）拟委任的主要人员汇总表

执业或职业资格证明

序

号

本项目任职

姓名

职称

专业

证书名称

级别

证号

承担过的主要

项目及负责的

主要工作

备注

一、

大唐滨海南区

H4-

1#海上风电项目负

责人（设计总工程

师）

1

主设人

2

主设人

146

（二）主要人员简历表

姓名

年龄

岁

职称

学历

拟在本项目任职

工作年限

从事勘察设计工作年限

毕业学校

年毕业于学校专业

主要工作经历

时间

参加过的类似项目

担任职务

发包人及联系电话

注：投标人应根据投标人须知第

3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

八、勘察设计进度及保障措施

包含勘察设计进度计划、施工图纸交付计划及相应的保障措施，由设计人根据发包人要求

的项目进度安排编制。

九、勘察设计质量、安全保证体系及保证措施十、勘察设计工作重点、难点分析

147

（一）专题报告

1. 测量2. 岩土3. 水文……

（二）重点、难点分析

十一、对本工程勘察设计的合理化建议

十二、造价

十三、投标文件其他要求

148

十四、技术部分投标文件差异表

技术部分投标文件差异表

序号

招标文件内容

投标文件内容

1

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有

差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

149

十五、技术部分评标因素统计表

序号

名称

简要描述（投标人根据投标文件内容进行提炼，简明描述，字数控制在

500 字之内。）

评标因素所在投标

文件位置

（一）

技术投标文件

1

对招标文件技术部

分的响应性

存在

条技术负偏差。

第几章第几节第几

页

2

近 年的勘察设计业绩

具有（数量）个有效业绩：1.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日2.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日……

第几章第几节第几页

（二）

勘察设计方案

1

总体规划及总平面布置方案

1.海风场区总布置图简述：__________________________________________________总体规划方案

有□ 无□

建筑规划（海上升压站、陆上变电站和集控中心布置） 有□ 无□施工和运维基地布置 有□ 无□灯光及助航标识 有□ 无□

第几章第几节第几页

2

海工（土建）

2.1

工程地质和海洋水

文

地质结构分析及详勘方案设计（简述）

有□ 无□

__________________________________________________区域工程与构造稳定性

有□ 无□

工程地质条件

有□ 无□，

工程地质条件评价

有□ 无□

海洋水文（潮汐、波浪、海流、海冰、泥沙运移和海床冲淤、水温、泥

温、场址的盐度和空气盐雾等）（简述）

有□ 无□

__________________________________________________

第几章第几节第几页

2.2

风机基础设计方案

设计

风机基础设计方案设计（稳定性及基础安全的相关验算、基础载荷、基础

平台高程、极限状态设计等）（简述）

有□ 无□

__________________________________________________

基础的防腐、防冲刷、潮汐水位、抗冰设计、热带气旋、基础监测、平台

及爬梯设计、海底电缆

J 形管设计、靠船和防撞设计等结合工程实际情况

方案

有□ 无□

第几章第几节第几页

2.3

海上升压站基础及

结构设计

海上升压站基础及结构设计方案（总体布置设计方案、结构设计方案、舾

装设计方案、给排水方案、暖通设计方案）简述

有□ 无□

__________________________________________________

其他（抗震研究、不良地质）方案

有□ 无□

第几章第几节第几页

2.4

配电与汇流中心总

平面及建筑结构、

附属设施设计、系

统（风场内）防

腐、消防设计

配电与汇流中心总平面及建筑结构、附属设施设计、系统

(总体布置设计方

案、主要建构物建筑设计方案、主要建构物结构设计方案、进站道路和站

内道路的设计方案、给排水设计方案、暖通设计方案）简述

有□ 无□

__________________________________________________

防腐、消防设计方案

有□ 无□。

第几章第几节第几页

3

风资源、风机选型及发电量估算

3.1

风资源

风资源评估（气象站、中尺度数据、测风塔数据、实测年分析、代表年分析、

IEC 等级判断等）简述 有□ 无□

第几章第几节第几页

150

__________________________________________________能够依据项目周边数据进行补充分析论证结论

有□ 无□

3.2

风机选型（比较方

案）

风机选型过程（国内外风电机组技术、机型特征参数、技术经济综合比较

（

LCOE）、轮毂高度比选等）简述 有□ 无□；

__________________________________________________

采用 LCOE 度电成本法对比优化方案个数：0 个□ 1 个□ 2 个□ 3 个□ 4 个□ 4 个以上□

第几章第几节第几页

3.3

风机布置方案（比

较方案，细化，结

合现场）

风机布置能结合现场（限制性因素、运维方便性、用海管理、避让要求）

有□ 无□

风机布置方案 有□ 无□

第几章第几节第几页

3.4

发电量计算

估算依据和折减系数指标合理，各项参数损耗折减取值合理，有□ 无□;

等效利用小时和发电量计算

有□ 无□；

各比较方案的等效利用小时和发电量计算

有□ 无□；

有发电量不确定性分析

有□ 无□。

第几章第几节第几页

4

电气

4.1

登陆海缆选型、布置与敷设设计

登陆海缆选型、布置与敷设设计 简述

__________________________________________________

登陆点选址方案 有□ 无□海底电缆路由方案 有□ 无□海底电缆选型 有□ 无□海底电缆敷设设计 有□ 无□

第几章第几节第几页

4.2

集电海缆选型、布置与敷设设计

集电海缆选型、布置与敷设设计 简述

__________________________________________________

海底电缆路由方案

有□ 无□

海底电缆选型

有□ 无□

海底电缆敷设设计

有□ 无□

第几章第几节第几页

4.3

海上升压站设计

升压变电站方案简述

__________________________________________________

升压变电站方案比选

有□ 无□

电气主接线方案

有□ 无□

主要电气设备及导体选择

有□ 无□

过电压保护及接地

有□ 无□

站用电及照明

有□ 无□

电气一次设备布置

有□ 无□

第几章第几节第几页

4.4

电气二次

监控系统

有□ 无□

继电保护及安全自动装置

有□ 无□

控制电源系统、二次接线

有□ 无□

火灾自动报警及应急广播系统

有□ 无□

视频安防监控系统

有□ 无□

通风空调监控系统

有□ 无□

电气二次设备布置

有□ 无□

通信

有□ 无□

第几章第几节第几页

5

施工组织、标书编

制深度和专题报告

编制及其它

根据施工组织设计方案（施工交通运输、施工围堰和平台、主体工程施工、施工总布置、施工总进度、施工资源供应、工程建设用海及用地等）简述

有□ 无□__________________________________________________

标书和专题编制深度符合招标要求

有□ 无□

其他（环保及水土保持方案、劳动安全和职业卫生、节能降耗、设计概算、财务评价与社会效果分析、工程招标）

有□ 无□

第几章第几节第几页

151

6

设计工作重点、难

点分析及合理化建

议、优化设计专

题、成果及创新亮

点

设计工作重点、难点分析（海工、风资源、电气、施工组织等）简述

__________________________________________________

合理化建议数量：

0 个□ 1 个□ 2 个□ 3 个□ 4 个□ 4 个以上；

优化设计专题符合招标要求

有□ 无□

成果及创新亮点符合招标要求

有□ 无□

第几章第几节第几页

7

勘察设计进度及保

障措施、勘察设计

质量、安全保证体

系及保证措施

勘察设计进度符合招标要求

有□ 无□

保障措施完善、合理

有□ 无□

勘察设计质量符合招标要求

有□ 无□

安全保障体系健全复核招标要求

有□ 无□

保证措施有效

有□ 无□

第几章第几节第几页

8

设计人员

8.1

项目负责人（设计总工程师）业绩

拟派项目负责人姓名：XXX，（职称名称），提供项目负责人业绩（担任项目负责人的业绩）：具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）的勘察设计业绩：1.项目名称（规模）担任职务：XXXX2.项目名称（规模）担任职务：XXXX3.项目名称（规模）担任职务：XXXX……

第几章第几节第几页

8.2

主要设计人员情况

主要设计人员负责项目数量及业绩1.拟聘职务：XXXX，姓名：XXX，具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）的勘察设计业绩2.拟聘职务：XXXX，姓名：XXX，具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）的勘察设计业绩……

第几章第几节第几页

9

现场服务

现场服务承诺及保证措施 有□ 无□

152

（江苏公司）大唐滨海南区 H4-1#海上风电项目（200MW）

勘察设计

价格投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

153

目录

一、报价编制说明二、报价表

154

勘察设计费用清单

报价原则、投标报价的费用构成、风险费用等详见第二章投标人须知

3.2 款。

一、报价编制说明

报价编制说明

工程勘察设计

155

二、

报价表

2.1 总报价表

总报价表

项目名称

最终报价（元）

小写：元（人民币）

大写：元（人民币）

注：本表中的报价已经包括招标文件中规定的所有内容。

156

2.2 分项报价表

序

号

项目

价格（万元）

备注

一

工程勘察费

1

初步设计阶段勘察费

2

施工图阶段勘察费

二

工程设计费

1

基本设计费

1.1

初步设计阶段基本设计费

1.2

施工图阶段基本设计费

1.3

竣工图阶段编制费

2

其他设计费

三

工程优化设计费

四

技术服务费

五

试桩费用

（发包人根据项目具

体情况填写）

六

其它费用

参见

3.2.2.5（其他费

用）如有，请分项说明

合计

税率为

6%

本合同表中所列费用包含从项目初步设计开始至项目完工结算为止所有服务费用，包括

因海上风电项目的不确定性而可能增加的各项专题勘测设计费用及各阶段评审发生的会务

费用及专家费用。